建筑工程施工合同

時間：2023-07-24 08:49:44 建筑工程施工合同我要投稿

建筑工程施工合同推薦度：
建筑裝飾工程施工合同推薦度：
建筑工程施工簡易合同推薦度：
建筑工程施工合同書推薦度：
建筑工程施工合同推薦度：
相關推薦

(熱門)建筑工程施工合同13篇

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編整理的建筑工程施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

(熱門)建筑工程施工合同13篇

　　建筑工程施工合同篇1

　　發包方(甲方): xxx承包方(乙方):xxx

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況,雙方達成如下協議，實驗室裝修承包合同范本。

　　第1條工程概況

　　1.1、工程名稱： 1.2、工程地點：

　　1.3、承包方式： 1.4、施工面積：

　　1.5、工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。 1.6、合同價款(人民幣大寫)：

　　第2條甲方工作

　　2.1、開工前 3 天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明 1份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件的手續。

　　2.2、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。 2.4、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第3條乙方工作

　　3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，定施工方案計劃，交甲方審定。

　　3.2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　第4條關于工期的約定

　　4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方的同意，并支付乙方趕工采取的措施費用。 4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，合同范本《實驗室裝修承包合同范本》。

　　4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上(一周內累

　　計計算)，工期相應順延。

　　第5條關于工程質量及驗收的'約定

　　5.1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5.2、甲、乙應及時辦理隱蔽工程及中間工程的檢查于驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程及中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按時辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工、工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。 5.3、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。 5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知三日內組織驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工工期，并承擔乙方的看管費用及相關費用。

　　第6條付款方式

　　6.1、本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次付清。

　　備注：

　　6.2、本工程裝修保修期為12個月。

　　第7條獎勵和違約責任

　　7.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。

　　7.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　7.3、甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔。

　　7.4、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線, 由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔。

　　7.5、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　7.6、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由負責方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第8條

　　爭議或糾紛處理

　　8.1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工作進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　8.2、當事人不愿通過協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由當地仲裁委員會仲裁(當事

　　人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

　　第9條其它約定

　　本工程施工內容以《工程預算單》的內容為準，如施工中有增加項目應在單項施工完成后簽定項目增減單，按市場價結算。如報價單中有未施工項目應在工程結算后扣除。本工程以項目單價為準，數量按實結算。工程施工時甲方如對施工成品提出修改，由此產生的延誤工時及材料損耗費由甲方承擔。

　　第10條附則

　　10.1、本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

　　10.2、本合同正本倆份，雙方各執一份。副本叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。 10.3、本合同履行完成后自動終止。

　　第11條附件

　　施工圖紙或作法說明工程預算書

　　甲方(蓋章)：xx 乙方(蓋章)： xxx法定代表人：xxx 法定代表人：xxx 代理人：xxx 代理人： xxx單位地址：xxx 單位地址：xxx

　　電話：xxx 電話：xxx 傳真： xx傳真：xxx

　　xxx年xx 月xx日

　　建筑工程施工合同篇2

　　單位(甲方)：______________________________

　　施工單位(乙方)：__________________________

　　根據_________市建委有關規定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協商簽訂本合同。

　　一、工程名稱：_______________________。

　　二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。

　　三、工程內容

　　1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收;

　　2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

　　3.工程竣工后，乙方必須養護一年(落葉樹今冬明春種植，按具體樹種.種植起算);

　　4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的`，均由乙方按合同規格要求補植;

　　5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過一指寬。

　　四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。

　　五、付款方式

　　1.第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的_______%;

　　2.第二次付款，在草皮鋪設過半后，甲方支付總造價的_______%;

　　3.第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的_______%;

　　4.余款待一年養護期滿、合格后一次性付清。

　　六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。

　　八、其他約定

　　____________________________________________。

　　九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，圖紙預算各_________份。

　　甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

　　建筑工程施工合同篇3

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就

　　田園清水灣小區1、2號樓工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：-----小區。

　　2.工程地點：長治市----------。

　　3.工程立項批準文號：。

　　4.資金自籌。

　　5.工程內容：商住樓建安工程。

　　群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。

　　6.工程承包范圍：

　　商住樓圖紙內土建、安裝工程。此合同不包括甲方分包項目。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期：年月日。

　　計劃竣工日期：年月日。

　　工期總日歷天數：天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合合格標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1.簽約合同價為：

　　人民幣(大寫) (￥元);

　　2.合同價格形式：根據通用條款1.1.5.2和專用條款、補充條款的約定確定。

　　五、項目經理

　　承包人項目經理：。

　　六、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　(1)中標通知書(如果有);

　　(2)投標函及其附錄(如果有);

　　(3)專用合同條款及其附件;

　　(4)通用合同條款;

　　(5)技術標準和要求;

　　(6)圖紙;

　　(7)已標價工程量清單或預算書;

　　(8)其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的'為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　九、簽訂時間

　　本合同于20xx年月日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在發包人項目所在地辦公室簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自長治市建設工程招標投標管理辦公室備案后生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式 6份，均具有同等法律效力，發包人執 4份，承包人執2份。

　　發包人： (公章) 承包人： (公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　施工合同范本二

　　發包人(全稱)：_________

　　承包人(全稱)：__________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：___________

　　工程地點：___________

　　工程內容：___________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：_______

　　資金___________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：___________

　　三、合同工期

　　開工日期：___________

　　竣工日期：___________

　　合同工期總日歷天數___天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：______元(人民幣)

　　$：______元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協議書

　　2.中標通知書

　　3.投標書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標準、規范及有關技術文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：____年__月__日

　　合同訂立地點：___________

　　本合同雙方約定___________后生效。

　　nbsp;發包人：(公章) 承包人：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　建筑工程施工合同篇4

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　經甲乙雙方商定，甲方將老年別墅公寓工程的施工任務交給乙方承擔。為了明確雙方責任，確保工程的進度與質量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎上雙方協商議妥本協議以下各條款，共同監督，嚴格遵守。

　　第一條：承包方式：乙方包工不包料，乙方負責自帶機械設備、架材、模板等。以規定的建筑面積計算規則計算建筑面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價￥200.0元/㎡人工機械架材費用。

　　第二條：承包范圍：施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。

　　第三條：質量要求：合格工程

　　第四條：開竣工日期：本工程定于____年_____月____日開工，定于____年_____月____日竣工。日歷工期90天。

　　第五條：人機費支付辦法：按照形象進度撥付�；A出土后撥付總人機費的10%;第一層完成后(現澆板澆注完畢)撥付總人機費的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總人機費的90%;整個工程完成并交工驗收合格后撥付至總人機費的100%。

　　每次付款，由乙方寫出書面報告，經甲方技術人員按照合同要求核對工程量及質量情況后簽署意見，審批后撥付。

　　第六條：雙方責任

　　一、甲方責任

　　(一)按照資金撥付辦法及時撥付人機費。

　　(二)協調好開工前及施工中的水電供應，協調好施工道路的暢通，達到三通一平，并承擔水電及道路三通一平所需的費用。

　　(三)保證施工中所需材料和構件的及時供應，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。

　　(四)負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎及主體工程的驗收。

　　(五)負責協調社會、主管部門及四鄰關系。

　　二、乙方責任

　　(一)必須嚴格按照施工圖紙和現行施工質量驗收規范進行施工。

　　(二)必須聽從甲方和上級主管部門、監督、監理的指揮，配合檢查，執行處理意見。

　　(三)認真組織施工，編制施工進度計劃，質量保證措施、施工安全措施、技術節約措施、主要技術要求的技術經濟指標等，嚴格執行措施條款，確保工程質量。

　　(四)提供材料使用計劃，在各種材料使用前7天內向甲方提出書面材料用量計劃。

　　(五)編制現場文明施工措施，加強文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。

　　乙方負責每天將施工現場清理干凈，材料、架材堆放整齊，現場無長流水、無長明燈，場地無積水和生活垃圾，達到文明施工的'要求。

　　(六)嚴格安全施工管理，明確事故責任，確保安全施工，杜絕事故的發生。如發生安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。

　　(七)提供所有所需的施工人員、機械架材及生產工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等，并承擔其全部費用。

　　(八)已竣工工程未交工前，負責已完工程的成品保護。

　　(九)乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后，經甲方、監理、質檢站驗收合格后，方可進入下道工序。

　　(十)因施工不合格造成返工，乙方負責承擔由此引發的一切損失和費用。

　　(十一)人為造成材料半成品損壞的，按照實際價格從撥付人機費內扣除。

　　(十二)乙方不得將工程轉包，如轉包，甲方有權中止合同，下余人機費甲方拒付。

　　(十三)施工現場的臨時用電應嚴格按照操作規程進行，嚴格執行三相五線制，臨時用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。

　　第七條工程變更

　　單項變更項目人工費在壹千元以內的甲方不付，壹千元以外計入決算。施工現場無任何計時工，停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工，工人的生活費、人工費計機械架材的停滯費等，均由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。

　　本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，本協議自簽訂之日起生效，至人機費撥付完畢之日失效。

　　未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：乙方：

　　____年_____月____日____年_____月____日

　　建筑工程施工合同篇5

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　甲方在____區資棗社區安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓，雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：____市____區資棗社區安臵地

　　二、工程地址：____市____區資棗社區安臵地

　　三、建筑面積：全框架結構共11層，總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構筑物飄板、天溝按全面積計算，雨蓬、空調板按半面積計算)。注：括號內條例經協商不計算面積，但水電由甲方負責施工，工資由甲方付款。

　　四、承包范圍及內容

　　1、主要內容：按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建筑要求進行施工修建，包括路面壓花，土建一次性大包干，住房每層高度為3米，

　　第一層為3.8米，0.00以下按實結算，并計算乙方的其它費用開支，為一次性支付。

　　2、配套附屬工程，另行按實計算。

　　3、水、電由甲方負責。

　　4、室內留門洞，粉好門套，預制構件由甲方購買。

　　五、材料材料及工程質量要求

　　1、主體工程質量必須達到一次性驗收合格、

　　2、乙方應認真按照甲方要求和意圖，精心施工，隨時接受甲方的檢查、驗收。

　　3、因乙方原因工程質量達不到規范質量標準，乙方承擔一切責任，工程質量達不到規范標準的部分，乙方按照甲方的要求標準和重新施工，直至符合規范標準合格為止，所有費用由乙方負責。

　　4、若甲方要求乙方不合理的'施工所造成的工程質量和損失由甲方負責。

　　5、外墻為100100或(100200)的方塊磚，屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。

　　六、承包方式及合同價款

　　1、工程采用包工不包料大包干形式，承包價格為220元平方米，安全保險由乙方負責。

　　2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。XX管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用，乙方負責綁扎，外架由乙方負責。

　　七、工期要求

　　工期總共為180天，自________年____月____日開工到________年____月____日竣工。

　　八、付款方式

　　工程總價約為32.736萬元，簽訂合同預付乙方的進場費及備料款3萬元，以后每完成一層主體付工程總價的65%，內外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。

　　九、雙方責任

　　1、甲方應保證工程款及時到位，防止資金問題而造成工程停工，而達不到預期進度由甲方負責。

　　2、甲方未按合同規定履行自己應負的責任，因資金原因不能正常施工，除工期得以順延外，還應賠償給乙方造成的實際損失。

　　3、承包人不得將承包工程轉包給他人，也不得將其承包工程支解以后分包的名義發包他人，否則，合同自行終止。

　　4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則，認真履行職責，協助保密等義務。

　　5、本合同一式四份，雙方各執二份，合同自簽字生效，發包人、承包人履行合同的全部義務，承包人自發包人交付竣工結算款支付完畢，本合同自行終止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　建筑工程施工合同篇6

　　發包人(全稱)：________法定代表人：________住所：________聯系電話：________

　　承包人(全稱)：________法定代表人：________住所：________聯系電話：________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況工程名稱：________工程地點：________工程內容：________工程立項批準文號：________資金來源：________工程承包范圍：________

　　二、合同工期風險提示：關于實際竣工日期的規定

　　當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

　　工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

　　合同工期總日歷天數__________天開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日

　　三、工程總造價

　　1、簽約合同價為：________________人民幣(大寫)_________ (_________元);其中：

　　(1)安全文明施工費：人民幣(大寫)____ (____元);

　　(2)材料和工程設備暫估價金額：人民幣(大寫)____ (____元);

　　(3)專業工程暫估價金額：人民幣(大寫)____ (____元);

　　(4)暫列金額：人民幣(大寫)____ (____元)。

　　2、合同價格形式：________________風險提示：工程質量未符合標準的歸責

　　因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。

　　四、工程質量標準工程質量符合_______質量標準風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責

　　承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。

　　發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

　　五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發包人，經發包人確認后方可采購。采購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。

　　六、雙方一般權利義務

　　1、發包人派駐的工程師姓名：____________________;職務：_____________________;職權：___________________________________________________。

　　2、監理單位委派的工程師姓名：____________________;職務：_____________________;發包人委托的職權：_____________________________________;需要取得發包人批準才能行使的職權：________________________________。

　　3、不實行監理的，工程師的職權：___________________________________。

　　4、承包人代表姓名：____________________;職務：_____________________;職權：_________________________________________________。

　　5、發包人代表姓名：____________________;職務：_____________________;職權：___________________________________________________。

　　七、工程價款結算

　　1、合同簽訂____日內，甲方應付工程總造價的_____%給乙方作工程預付款。

　　2、鋼架安裝完成____日內，甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構件材料款。

　　3、工程施工完畢驗收合格，____日內甲方再付工程總造價的`_____%給乙方作工程尾款。

　　八、工程的驗收

　　1、各工序應按施工技術標準進行質量控制，每道工序完成后，專職質量檢查員應進行檢查。

　　2、施工時對路X的中線樁位進行放樣測量，對箱涵的基坑開挖及所有基礎位置進行放樣，由專職質量檢查員組織監理對測量放樣進行復測，保證施工的準確性。

　　3、臺背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規定作業遍數后，在平整度符合規定標準的基礎上，采用灌砂法進行檢驗路X壓實度，檢驗合格，并經監理工程師簽證后方可進行下一層填筑。

　　4、鋼筋施工過程中專職質量檢查員應對鋼筋規格、數量、位置隨時進行復核檢查，特別注意一些較復雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋，在安裝完成后應進行檢查驗收，鋼筋必須綁扎牢固，鋼筋不得有滑動、轉折、移位等情況。風險提示：保修責任的起算

　　工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

　　發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。

　　九、維修責任

　　1、屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到修理通知之日起7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理的，發包人可以委托其他人員修理。

　　2、發生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

　　3、對于涉及結構安裝的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

　　4、質量保修完成后，由發包人組織驗收風險提示：明確違約責任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

　　十、違約責任發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償。

　　十一、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

　　發包人：________委托代理人：________電話：________傳真：________開戶銀行：________賬號：________編碼：________

　　________年____月____日

　　承包人：________委托代理人：________電話：________傳真：________開戶銀行：________賬號：________編碼：________

　　________年____月____日

　　建筑工程施工合同篇7

　　甲方（全稱）：（以下簡稱“甲方”）

　　乙方（全稱）：（以下簡稱“乙方”）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施工有關事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數天

　　四、質量標準：

　　工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20xx合格標準。

　　五、合同價款

　　概算金額（大寫）：萬元

　�。ㄐ懀� 萬元

　　其它約定：

　　六、合同文件使用的語言文字，標準和適用法津

　　6.1合同語言：漢語

　　6.2適用法律法規：《合同法》

　　七、工程施工圖

　　甲方負責向乙方提供施工圖或工作聯系單。

　　八、駐工地代表

　　甲方駐工地代表：

　　乙方駐工地代表：

　　監理公司駐工地代表：

　　九、質量與檢驗：

　　9.1工程質量

　　9.1.1工程質量應當達到協議約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定質量標準，乙方承擔工程造價1%的違約金責任。

　　9.1.2因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的，并且無法整改的，乙方承擔全部違約責任。

　　9.1.3經甲方項目負責人或監理認定施工過程中不符合施工規范、設計要求及質量要求的，甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改，符合質量要求的，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，并按不合格部分工程造價的5%承擔違約金。

　　9.1.4經過整改仍達不到合格標準的，但因工期等原因不便再次整改又暫不明顯影響使用的，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，并按不合格部分工程造價的50%承擔違約金，工期不予順延。

　　9.1.5若因甲方生產等特殊原因無法整改，暫不明顯影響使用的，必須經甲方工程管理部門確認，可不整改。但按其不合格部分工程造價的20%承擔違約金。

　　9.1.6乙方應按照標準、規范和設計圖紙要求及甲方、監理依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方、監理的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并根據要求向甲方及監理提供與工程質量有關的技術資料。

　　9.2隱蔽工程和中間驗收

　　9.2.1施工中凡需隱蔽的項目，乙方應提前2小時通知甲方項目負責人，由甲方項目負責人組織工程管理人員驗收，并在《隱蔽工程驗收記錄》上分別簽字認定合格后，方可隱蔽及進入下道施工工序，沒有隱蔽記錄或隱蔽記錄簽字不齊全（按甲方制度表樣要求）的施工內容，甲方不予認可其工程量。

　　十、雙方責任

　　10.1甲方工作

　　10.1.1提供施工圖，組織設計單位進行設計交底，并組織相關專業部門人員及乙方參加圖紙會審。

　　10.1.2將水、電提供至乙方施工界區，協助乙方進行周邊關系的協調，營造良好的施工環境。

　　10.1.3及時對乙方的工程進度按月進行審核，對隱蔽工程及時現場簽證確認，確保施工順利進行。

　　10.1.4及時對甲方與生產相連接的系統裝置進行調度協調，確保施工順利進行。

　　10.1.5工程完工后，乙方提出書面申請，甲方項目負責人經核實后填寫完工單，對完工時間給予確認。

　　10.2乙方工作

　　10.2.1按國家施工規范施工，按甲方提供的施工圖、審定的施工方案保質保量完成工程任務。

　　10.2.2乙方應按照本合同約定或甲方正式通知的開工日期開工，嚴格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影響施工工期，工期順延。因乙方原因影響工期，每推遲一天，承擔違約金500元。

　　10.2.3乙方對現場作業和施工方法的完備性、安全性負責，并應向監理工程師報送本工程擬采用的施工組織設計并編制相應的施工方案，并經甲方工程管理部門和監理工程師審定。如乙方對施工組織設計和施工方案做出修改，應事先征得甲方工程管理部門和監理工程師書面同意。

　　10.2.4乙方不得將本工程分包或轉包第三方，若出現將本工程分包或轉包第三方的，甲方有權終止合同。

　　10.2.5乙方必須保證按時發放所屬工人的應得收入。因乙方原因造成其供應商及所屬工人有過激行為影響甲方正常工作秩序的，由乙方向甲方支付10萬元違約金。

　　10.2.6因乙方原因在社會輿論上造成對甲方不利影響的，由乙方向甲方支付10萬元違約金，且甲方有權終止合同。

　　10.2.7及時按照施工工序控制要求向監理單位申報材料計劃、工序報驗，按照合同完成全部內容后，及時申報竣工驗收單，并向監理單位、甲方相關部門提供竣工、決算資料一式四份。

　　10.2.8乙方應在每月25日將當月完成的工程進度預算及相關資料送監理、甲方項目負責人審核，再由甲方項目負責人報甲方預決算中心審核。

　　十一、安全施工

　　11.1安全施工與檢查

　　11.1.1工程安全要求達到國家規范要求，無重大安全事故，因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的，須向甲方支付工程結算總價的1 %違約金，并承擔全部的責任。

　　11.1.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定，嚴格按安全、文明標準組織施工。

　　11.2安全防護

　　11.2.1乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規，保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理，并承擔因自身責任造成的損失和罰款。

　　11.2.2乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度，服從甲方統一管理，并隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。

　　11.2.3乙方采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用，由乙方全部承擔。

　　11.2.4乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場，由此造成的大小安全事故由乙方負責。

　　11.2.5乙方應確�，F場安定和保護現場及鄰近人員的生命、財產安全。

　　十二、工程材料

　　12.1乙方材料

　　12.1.1甲方有權對乙方提供的'工程材料進行檢查監督，并提出意見，乙方必須聽取甲方的意見并及時糾正，乙方不得把不符合國家標準的材料用于本工程，否則由此造成的后果及經濟損失均由乙方承擔。

　　12.1.2乙方提供的材料必須按甲方工程管理相關制度規定準確填寫《工程材料進（出）場登記表》，由甲方驗收人員驗收后簽字確認，材料消耗量應控制在合理范圍內。

　　12.1.2.1如登記的實際進場數量（進場數量減去出場數量）少于定額分析用量的，按定額分析數量減去實際數量所計算的造價承擔違約金。

　　12.1.2.2凡是材料（包括半成品）檢驗批次不足的，結算時對不足批次按200元/批次扣罰；檢驗批次不足部分，按結算價格的30%承擔違約金。

　　12.1.2.3檢驗強度不合格的，經監理工程師或甲方專業管理部門認定又無法整改的,按最終檢驗強度的20%承擔違約金。

　　十三、工程款支付

　　13.1每月工程進度支付至累計進度（含扣除甲方供應材料、機械等費用，優惠后）的70% 。同時在不超過三個月內逐次扣回預付款，且必須在主體完工一個月前全部扣完。（累計進度以甲方預決算中心審核的進度預算為準，僅作為進度款支付的依據。)

　　13.2工程全部竣工，甲方負責組織項目負責人、專業管理部門、監理人員驗收。經驗收合格，甲乙雙方確認工程總造價后，支付至工程總造價的90%，留工程總造價的10%作為工程質量保證金。

　　十四、工程變更

　　14.1設計變更由甲方以設計變更單的形式提前書面通知乙方。

　　14.2設計變更由甲、乙雙方核定為準。

　　十五、竣工驗收與結算

　　15.1竣工驗收

　　15.1.1工程實際竣工日期以甲方竣工驗收合格之日為準。

　　15.1.2技改工程在施工單位撤出現場之日起的一個月內，必須向甲方工程管理部門提交竣工驗收資料及竣工驗收申請，未在規定時間內提交資料的，按500元/天承擔違約金。

　　15.2工程量的確定

　　15.2.1工程量按竣工圖及甲、乙雙方現場簽證所確認的實際發生量為準。對乙方超出設計圖紙（含設計變更）范圍和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。

　　15.2.2工程量簽證必須實事求是，若出現隱蔽驗收記錄與現場實際不符的，甲乙雙方重新核實后，以現場實際情況為準。經重新核實后虛增的工程量，乙方應按實虛增工程造價的100%承擔違約金。

　　15.2.3施工單位私自涂改工程資料上的數量或材料審批價格等，涂改后虛增費用不予結算，并按涂改后虛增費用的100%承擔違約金。

　　15.3竣工結算

　　15.3.1包干價以外部分工程量按宜化常規方式結算,材料以物管部批價為準。

　　15.3.2施工中用甲方水、用電費由甲方提供。

　　15.3.3乙方應實事求是編制工程進度預算書和工程總造價決算書，報審金額超過進度審核額和決算金額20%的，由乙方分別按審減額的1%和6%承擔違約金。

　　15.3.4乙方送交決算書后，在甲方認可有效的簽證單內如出現漏報、少報，原則上甲方不予調增。如要求調增的，乙方按調增金額的20%支付違約金給甲方。

　　15.3.5乙方接到甲方核對工程決算的通知一周內，必須與甲方核對并提出反饋意見，十五日內配合甲方完成決算審核。如十五日內無書面反饋意見的，視同乙方認可甲方審核的工程造價。

　　15.3.6其他未盡事宜執行甲方《施工工程結算標準》。

　　十六、質量保修

　　16.1乙方應在質量保修期內對交付甲方使用的工程承擔質量保修責任，并在工程竣工驗收前，與甲方簽訂工程質量保修書（附件三），作為本合同的附件。

　　16.2如果乙方未能在約定時間內修正某項質量缺陷，則甲方可自行或指派第三方修正缺陷，因此產生的費用由乙方承擔。

　　16.3質保金和支付辦法：竣工驗收合格，決算交甲方審核后，留工程總造價的10%作為質量保證金。質量保證期滿1年（其中質保期約定為1年的則按滿1年），經雙方相關人員驗收確認，工程無任何質量問題，則可付清。質保金不計息。

　　十七、本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，雙方簽字蓋章后生效。

　　十九、合同附件

　　附件一、建筑工程取費表

　　附件二、土建單價包干分項價格

　　附件三、工程質量保修書

　　附件四、工程項目施工承諾書（工程管理制度及安全管理制度）

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　甲方代表：乙方代表：

　　電話：電話：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號：帳號：

　　建筑工程施工合同篇8

　　發包發(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　經雙方協商同意甲方將______工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責任和義務，特簽訂本合同：

　　一、承包方

　　本工程乙方包工不包料(包小型機具、掃帚等)，包安全、質量、工期、以及施工中產生的'垃圾清理。

　　二、工程承包范圍

　　__________________.

　　三、工程承包單價

　　__________________.

　　四、付款方式

　　進度款按完成工程量______按月支付，竣工退場支付______.

　　五、甲乙雙方責任

　　1、甲方責任：

　　提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。

　　2、乙方責任：

　　(1)按圖施工，以甲方交底執行，并按照國家現行有關規范和工程質量要求施工，做好工程自檢，確保工程質量必須優良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。

　　(2)砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整，垂直誤差正負3-5mm，灰縫厚度10-15mm，且平直均勻飽滿，墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚，斷切時要平直，用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預留準確。建筑垃圾及時清理并再利用，必須做到當天工完場清。

　　(3)內墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網，先定點，現成管理人員驗收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果3mm，且無空股裂縫，落地灰及時清理再利用，施工現場工完場清。

　　(4)外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網。外墻定點與現場管理人員配合施工，并經專業管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達標，垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用，放線貼磚時門窗洞口要求整磚，特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺、飄板等凸出構件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿，確保不滲水，滲水保修。

　　(5)室內粘貼：地板粘磚時，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現象。

　　(6)施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛生間、廚房、層面等滲水現象，后果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔。

　　(7)中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實際人數每人每天罰款一百元，停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結算。

　　(8)工期進度：乙方必須按以上進度準備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款______元，拖延3天以上甲方有權另進班組，以保住工期按時完成。

　　六、安全、質量罰款細則

　　(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款______元;

　　(2)乘坐提升架上落，每人次罰款______元。

　　(3)宿舍白天不關燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款______元，并沒收用電器具;

　　(4)廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關，每人次罰款______元;

　　(5)施工中浪費材料，按原價十倍罰款;

　　(6)高層拋掉物罰款______元，造成嚴重后果全部由乙方負責;

　　(7)違反本合同乙方責任中的任何安全質量問題，似情節輕重處以罰款不等，如多次出現質量問題，停工整頓，嚴重者甲方有權清退乙方出場，工程款按60%結算。

　　(8)工傷、工故乙方承擔30%.

　　七、其他事項

　　1、本工地內打架每人次罰款______元，嚴重者送公安機關處理，一切法律經濟責任自負，本工地員工在工地外發生一切事情與本工地無關。

　　2、借領工具、損壞或原價賠償，違規操作損壞機械者，維修費用或造成其它損失由乙方負責。

　　3、本合同安全、質量等未盡事宜按國家有關規定執行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時結算余款后自動失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。

　　發包方(甲方)簽字：__________________

　　承包方(乙方)簽字：__________________

　　簽訂日期：______年______月______日

　　建筑工程施工合同篇9

　　甲方： ____市____區北石店鎮臨澤村委

　　乙方：____縣固城建筑安裝有限責任公司

　　根據《合同法》及有關規定，針對臨澤村道路事宜；經甲乙雙方協商一致，達成以下協議條款，相互監督共同遵守。

　　一、施工內容：村內規定范圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的.砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。

　　二、施工工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　三：質量要求：

　　嚴格按照工程質量要求及相關規范規定進行施工，因工程質量造成的返工，費用由乙方承擔。

　　四、安全施工：

　　乙方自覺遵守安全操作規程施工，如違章、違規造成的一切安全事故，乙方自行承擔。

　　五、工程結算方式：

　　根據實際完成的工程量結算，（即面積、體積、長度米）完成后實地測量。

　　六、實際項目及價格：

　　1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡

　　2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板）350元

　　3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元

　　4、下水道安裝鋪設（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實）直徑300水泥管90元。

　　5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實）620 元座

　　6、人工挖土方30元立方米

　　7、農用車300元臺班

　　8、勾機1800臺班。

　　9三輪車200元臺班。

　　10、零工，60元工日。

　　七、付款方式：

　　工程完工后一次付清工程款。

　　本協議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協商解決，一式兩份，甲乙雙方各執一份，工程結束，款已付清，合同自行作廢。

　　甲方：（蓋章）乙方（蓋章）

　　委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）________年____月____日年____月____日

　　建設工程施工合同

　　建設單位：____市____區北石店鎮林子村委

　　施工單位：____縣固城建筑安裝有限責任公司

　　建筑工程施工合同篇10

　　發包方：

　　承包方：

　　為了順利地保質、保量地完成施工任務，本著平等、自愿、互惠、互利的原則，依據《建設法》《民法典》等相關法律、法規，經雙方共同協商，達成如下協議：

　　一、工程內容：XXX雞舍搭建。

　　二、工程承包方式：實行包人工、材料、機械設備和工用具、包安全文明施工。

　　三、質量要求：基礎預埋鐵件，由乙方負責；立柱用直徑100，壁厚1.5，圓管；檁條長4米，最小頭不小于60;頂板用30的隔熱板，0.37的'彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板，窗子用鋁合金玻璃窗。

　　四、工程承包單價：185元㎡，以滴水面積收方準。

　　五、付款方式：屋架搭建完工后付工程總造價的50%，即萬元；總工程完工后付清全部工程款項。

　　六、本協議一式兩份，甲乙雙方執一份，協議經雙方代表簽字后生效，具有同等的法律效力。未盡事宜雙方協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

　　建筑工程施工合同篇11

　　發包人：承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法規、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程《施工合同》外相關補充施工內容有關事項協商一致，訂立本補充協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程內容：

　　二、工期及質量

　　增加工作內容在施工計劃進度關鍵線路上的`監理簽證相應順延總工期，不影響工期的不順延工期。工程質量必須達到合格標準。

　　三、工程價款

　　補充施工內容工程價款為萬元整(其中：泵房：萬元、危險品庫房：萬元、高低壓變配電房(開閉所)：萬元、擋土墻：萬元)。以財政審核造價為結算價。

　　補充施工內容工程價款的確定。補充工程內容結算價一律套用當地現行相關定額及相應取費標準和安全文明施工措施費率確定，主材價格按施工期間當地發布的信息價，結合監理、發包方簽證進行調整。

　　四、其它補充

　　工程施工過程中涉及的相關問題一律按原《施工合同》約定執行。本補充協議一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　補充協議訂立時間：年月日

　　發包方(章)：承包方(章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

　　建筑工程施工合同篇12

　　項目單位：（以下簡稱“甲方”）

　　施工單位：（以下簡稱“乙方”）

　　甲、乙雙方依照《網絡綜合布線國家頒發的有關規范及標準和其他有關法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就網絡綜合布線工程事項協商一致，訂立本合同，以資共同守信。

　　一、工程概述：　　工程名稱：網絡綜合布線工程　　工程地點：　　

　　二、工程承包范圍：網絡布線工程，甲方要求的網絡綜合布線系統的全部內容。

　　三、合同工期：　　合同工期總日歷天數：15天，具體開工日期以合同生效次日起計算，如遇以下情況工期做相應順延：　　

　　（1）甲方在開工前未能向乙方提供施工場地或施工場地不能滿足施工要求；施工臨時設施，材料倉庫，施工水電、部門協調等工作未能解決，影響進場施工。

　　（2）經甲、乙雙方協商同意，在施工中設計有變動而影響施工進度的。

　�。�3）因自然災害或其他不可抗拒力因素�！　∷� 承包方式:　　本合同中規定的工程以包工、包料、包質量、包工期、包安全的方式實施總包工程�！　∥� 合同價款及結算方式：　　

　�。�1）本工程合同總價為：人民幣元，大寫：元整�！　。ㄆ渲袉吸c施工費：網絡元點合計個點。如有添減按實際點數計算）。

　�。�2）本合同雙方約定工程款支付方式為：合同簽訂____日內預付全合同價40%，即人民幣元，大寫：。工程設備及材料到現場后再付全合同價40%，即人民幣元，大寫：。待整個網絡工程驗收合格并結算完畢后一周內甲方一次性支付全合同價的20%，即人民幣元，大寫：。

　�。�3）因甲方使用功能提高發生的設計變更導致的工程量增減，甲、乙雙方以工程量聯系單的方式予以確認，工程完工以后據實結算。除此之外工程量清單中沒有的項目不予增加，均包含在其他項目中。

　�。�4）本合同采用固定單價，工程量清單中的綜合單價不因勞動力、機械、材料、設備等市場因素價格變化而做任何變化，工程量以甲、乙雙方確認的實際工程量為標準進行結算。

　　六、組成合同的文件及要求：　　

　�。�1）本合同協議書。

　�。�2）合同有關當事人相互之間根據本合同發生的手寫、打字、復寫、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、聯系單、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳、傳真（書面文件）等。

　�。�3）雙方有關工程的洽商，變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　�。�4）合同文件的`解釋以國家現行法律、法規為準，當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工作進度的情況下，由雙方協商解決。

　　七、工程驗收及質保：　　

　�。�1）工程質量標準：本合同工程質量要求符合國家有關工程合格等級標準。

　�。�2）乙方必須按照施工圖紙，說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方代表的監督。

　�。�3）乙方按工程進度及時提供關于工程質量的技術資料，嚴格按照建設單位要求組織設備、材料、并提供設備、材料出廠合格證、說明書、進口設備的商檢證明等資料。

　�。�4）工程竣工驗收應以施工圖紙，設計說明、設計變更通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。

　�。�5）甲、乙雙方約定本工程完工以后，甲方收到乙方報告后____日內入組織驗收，　　如超過報告____日，甲方未按時驗收，視為甲方默認驗收完畢。

　　（6）驗收中發現有不符合質量要求的部分，由乙方負責返工。

　　（7）對未驗收工程，在交工前乙方負責保養，并告知甲方不得使用，如甲方已經使用，即視同交驗。

　�。�8）全部工程的質保：硬件設備（路由器、交換機、機柜、電源插板、面板、網線）等根據硬件廠家提供的質保方式質保，線路及敷設管線非人為、自然災害和其他不可抗拒因素導致損壞的________年質保。在質保期內如因人為或自然災害因素導致線路中斷或網絡故障，乙方只提供技術支持，不對任何直接或間接性后果負責。

　�。�9）軟件類故障保修期為6個月，在質保期內如因人為自然災害因素或運營商發生重大變化，導致網絡故障或網絡中斷，乙方則只負責提供相關的技術支持。如超過保修期，乙方則按照甲、乙雙方所商定的費用按次收費進行付費服務。

　　八、雙方的權利及義務：　　

　�。�1）甲方權利義務：　　

　　1、有權要求乙方按時保質保量完成工程施工任務。

　　2、向乙方提供必須的施工條件。

　　3、向乙方提供有關技術資料圖紙等。

　　4、指派代表，負責簽署相關合同文件，和處理施工中的協調工作。

　　5、依照合同約定向乙方即使支付工程款。

　　6、及時組織驗收及辦理結算手續。

　　7、提供零時庫房、施工場所施工所用水電等。

　�。�2）乙方義務與權力：　　

　　1、有權要求甲方按合同約定付款。

　　2、按合同約定要求完成施工任務。

　　3、按照合同約定承擔工程質量和保修期內質量保證責任。

　　4、乙方遵守安全施工的相關法則，操作規程，因違反上述法規、規章、規程引起的施工安全事故均由乙方承擔。

　　5、乙方將充分考慮配合甲方及其委派監理對工程的合同意見及要求。

　　6、指派文X向同志為工程代表，負責簽署相關合同文件和處理施工中的協調工　　作。

　　九、違約責任　　

　　（1）由于甲方未能依約履行義務的，應賠償乙方因此而造成的經濟損失。

　�。�2）由于乙方未能依約履行義務的，應賠償甲方因此而造成的經濟損失。

　　十、爭議解決方式　　合同發生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，甲XX同意選擇下列第（）種解決方式：　　

　　（1）可提交市仲裁機構。

　�。�2）向人民法院起訴。

　　十一、附則　　

　�。�1）合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

　�。�2）本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。

　�。�3）本合同一式兩份，甲XX方各執一份，均具有有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　委托代表人（簽字）：委托代表人（簽字）

　　建筑工程施工合同篇13

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的'名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

【建筑工程施工合同】相關文章：