建筑工程施工合同【薦】
在當(dāng)今社會(huì),人們對(duì)合同愈發(fā)重視,合同的使用頻率呈上升趨勢(shì),簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。那么問題來了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?下面是小編精心整理的建筑工程施工合同,歡迎大家分享。
建筑工程施工合同1
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場(chǎng)所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房,注冊(cè)號(hào):_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊(cè)號(hào):_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請(qǐng)求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算,從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日,實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的`車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同2
發(fā)包方:______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡(jiǎn)稱建筑工程)。
二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對(duì)該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計(jì)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)年度計(jì)劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。
四、甲方對(duì)建成后的建筑工程享有所有權(quán)。
五、該建筑工程設(shè)計(jì)由甲方負(fù)責(zé),乙方按照甲方的設(shè)計(jì)和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),甲方全程對(duì)施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
六、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計(jì)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),組織某某建筑公司進(jìn)行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動(dòng)工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的設(shè)計(jì)圖紙要求。
八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動(dòng)工,_______天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收工作。如到期未進(jìn)行驗(yàn)收,視為工程合格,甲方從驗(yàn)收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗(yàn)收不合格,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修,直到驗(yàn)收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本:
(一)、該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi),甲方以不低于實(shí)際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報(bào)。
(二)、該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實(shí)際建設(shè)成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報(bào),每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項(xiàng)在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護(hù)。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
十一、該建筑工程驗(yàn)收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。
十二、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負(fù)責(zé),因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
十三、工程竣工驗(yàn)收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應(yīng)按照實(shí)際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實(shí)際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的`中介機(jī)構(gòu)對(duì)該工程造價(jià)審計(jì)后確定的價(jià)格和審計(jì)費(fèi)的總和。審計(jì)應(yīng)在該工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)進(jìn)行,審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《______________省高級(jí)人民法院關(guān)于各級(jí)法院受理第一審民商事案件級(jí)別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,由______________人民法院或______________中級(jí)人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同3
發(fā) 包 人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承 包 人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
說明:本合同根據(jù)廣東省建設(shè)廳推行的《廣東省建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)施工合同》編制而成,作為發(fā)包人和承包人的合同簽訂的.版本,合同條款須根據(jù)招標(biāo)文件的要求及承包人的投標(biāo)文件內(nèi)容適當(dāng)調(diào)整補(bǔ)充;
第一部份 協(xié)議書
一、工程概況
工程名稱:***拘留所遷建工程
工程地點(diǎn):***石鼔鎮(zhèn)原知青場(chǎng)
工程規(guī)模及內(nèi)容:辦公樓4層,監(jiān)房2層,高度16.5米,總建筑面積6849.22平方米
結(jié)構(gòu)形式: 框架
工程立項(xiàng)、規(guī)劃批準(zhǔn)文件號(hào):高發(fā)改審函【20xx】16號(hào)
資金來源:爭(zhēng)取上級(jí)支持,不足部分由地方財(cái)政配套資金解決
二、工程承包范圍
承包范圍: 施工總承包(包括建筑及安裝工程)
三、合同工期
工程合同工期總?cè)諝v天數(shù):235天。
擬從 20xx 年 12 月 30 日開始施工,至 20xx 年 8 月 21 日竣工完成
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):要求達(dá)到國家建設(shè)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) (GB50300-20xx)合格以上。
五、合同價(jià)款
合同總價(jià)(大寫): ** ;(小寫): 7 元。
項(xiàng)目單價(jià):□詳見承包人的投標(biāo)報(bào)價(jià)書(招標(biāo)工程);
詳見經(jīng)確認(rèn)的工程量清單報(bào)價(jià)單或施工圖預(yù)算書(非招標(biāo)工程)。
六、組成合同的文件
組成合同的文件及其優(yōu)先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規(guī)定一 致。
七、詞語含義
本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定實(shí)施、完成并 保修合同工程,履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定的時(shí)限和方法 支付工程款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng),履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十、合同生效
訂立合同時(shí)間:年月日
訂立合同地點(diǎn): ***公安局會(huì)議室 合同雙方當(dāng)事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后,于 即時(shí) 生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同4
發(fā)包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯(lián)系電話:________
承包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯(lián)系電話:________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱:________工程地點(diǎn):________工程內(nèi)容:________工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):________資金來源:________工程承包范圍:________
二、合同工期風(fēng)險(xiǎn)提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí),可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收,或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)__________天開工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日
三、工程總造價(jià)
1、簽約合同價(jià)為:________________人民幣(大寫)_________ (_________元);其中:
(1)安全文明施工費(fèi):人民幣(大寫)____ (____元);
(2)材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(3)專業(yè)工程暫估價(jià)金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(4)暫列金額:人民幣(大寫)____ (____元)。
2、合同價(jià)格形式:________________風(fēng)險(xiǎn)提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量符合_______質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)提示:對(duì)于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購。采購的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
六、雙方一般權(quán)利義務(wù)
1、發(fā)包人派駐的工程師姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):___________________________________________________。
2、監(jiān)理單位委派的工程師姓名:____________________;職務(wù):_____________________;發(fā)包人委托的職權(quán):_____________________________________;需要取得發(fā)包人批準(zhǔn)才能行使的職權(quán):________________________________。
3、不實(shí)行監(jiān)理的,工程師的職權(quán):___________________________________。
4、承包人代表姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):___________________________________________________。
七、工程價(jià)款結(jié)算
1、合同簽訂____日內(nèi),甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的._____%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成____日內(nèi),甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格,____日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗(yàn)收
1、各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制,每道工序完成后,專職質(zhì)量檢查員應(yīng)進(jìn)行檢查。
2、施工時(shí)對(duì)路X的中線樁位進(jìn)行放樣測(cè)量,對(duì)箱涵的基坑開挖及所有基礎(chǔ)位置進(jìn)行放樣,由專職質(zhì)量檢查員組織監(jiān)理對(duì)測(cè)量放樣進(jìn)行復(fù)測(cè),保證施工的準(zhǔn)確性。
3、臺(tái)背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規(guī)定作業(yè)遍數(shù)后,在平整度符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,采用灌砂法進(jìn)行檢驗(yàn)路X壓實(shí)度,檢驗(yàn)合格,并經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可進(jìn)行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質(zhì)量檢查員應(yīng)對(duì)鋼筋規(guī)格、數(shù)量、位置隨時(shí)進(jìn)行復(fù)核檢查,特別注意一些較復(fù)雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋,在安裝完成后應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,鋼筋必須綁扎牢固,鋼筋不得有滑動(dòng)、轉(zhuǎn)折、移位等情況。風(fēng)險(xiǎn)提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算,具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
九、維修責(zé)任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)當(dāng)在接到修理通知之日起7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理的,發(fā)包人可以委托其他人員修理。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。
3、對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安裝的質(zhì)量問題,應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報(bào)告,采取安全防范措施;由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案,承包人實(shí)施保修。
4、質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)提示:明確違約責(zé)任
在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
十、違約責(zé)任發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償。
十一、爭(zhēng)議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
發(fā)包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號(hào):________編碼:________
________年____月____日
承包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號(hào):________編碼:________
________年____月____日
建筑工程施工合同5
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
為了確保xx,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他/有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項(xiàng)協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、工程施工范圍及技術(shù)要求:
四、工程造價(jià):本工程預(yù)算價(jià)為xx萬元。
五、承包方式:包工包料。
六、結(jié)算方式:本工程結(jié)算時(shí)委托有資質(zhì)的.中介機(jī)構(gòu)結(jié)算審核下浮率為xx,工程量按實(shí)計(jì)算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量計(jì)算,信息價(jià)、勞保費(fèi)用、定額套用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、付款方式:工程竣工驗(yàn)收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價(jià)的90%,余款10%作為保修金,待保修期滿后一個(gè)月內(nèi)付清。
八、工程工期:工期總?cè)諝v天數(shù)為xx天,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請(qǐng)經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進(jìn)行施工,按時(shí)保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識(shí),做好現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責(zé)任及措施費(fèi)用概由乙方負(fù)責(zé)。
十、其它事項(xiàng)
1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請(qǐng)報(bào)甲方審批后方可進(jìn)行驗(yàn)收。
4、驗(yàn)收時(shí),若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為xx個(gè)月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進(jìn)場(chǎng)修復(fù),視為自動(dòng)放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份,乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
簽訂日期:
建筑工程施工合同6
發(fā)包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
一、工程概況
工程名稱:_____________
工程地點(diǎn):_____________
工程內(nèi)容:_____________
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):_____________
資金來源:_____________
二、工程承包范圍:
三、合同工期:_____________
開工日期竣工日期:_____________
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定為合格工程標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),承包人按約定的時(shí)間和要求提出施工工藝,經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。
五、合同價(jià)款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成本合同的文件包括:
1、本合同專用條款
2。標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
3、圖紙
4、工程量清單
5、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書,雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成。
七、發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù):6套。發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的日期和套數(shù),向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的,發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費(fèi)用由承包人承擔(dān)。承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)保留一套完整圖紙,供工程師及有關(guān)人員進(jìn)行工程檢查時(shí)使用。
監(jiān)理單位委派的工程師
姓名:_______________
職務(wù):_______________
發(fā)包人委托的職權(quán):__________________
需要取得發(fā)包人批準(zhǔn)才能行使的職權(quán):______________________________________________
發(fā)包人派駐的工程師
姓名:________________
職務(wù):________________________
職權(quán):_________________________________________________________________________
承包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:_____________
承包人委托的職權(quán):_____________
項(xiàng)目經(jīng)理:_____________
八、雙方約定現(xiàn)場(chǎng)工程師工作職權(quán):
工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件,與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對(duì)工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時(shí),可將此函件提交工程師,工程師應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。工程師代表發(fā)出指令有失誤時(shí),工程師應(yīng)進(jìn)行糾正。除工程師或工程師代表外,發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。
工程師的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。確有必要時(shí),工程師可發(fā)出口頭指令,并在48小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn),承包人對(duì)工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時(shí)給予書面確認(rèn)的,承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認(rèn)要求。工程師在承包人提出確認(rèn)要求后48小時(shí)內(nèi)不予答復(fù)的,視為口頭指令已被確認(rèn)。
承包人認(rèn)為工程師指令不合理,應(yīng)在收到指令后24小時(shí)內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報(bào)告,工程師在收到承包人報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,并以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯(cuò)誤發(fā)生的追加合同價(jià)款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。項(xiàng)目經(jīng)理按發(fā)包人認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)采取保證人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后48小時(shí)內(nèi)向工程師關(guān)交報(bào)告。責(zé)任在發(fā)包人或第三人,由發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在承包人,由承包人承擔(dān)費(fèi)用,不順延工期。
九、發(fā)包方的工作:
1、在開工前7日內(nèi)將施工所需水、電、電訊線路從施工場(chǎng)地外部接至約定地點(diǎn),保證施工期間的需要;開通施工場(chǎng)地與城鄉(xiāng)公共道路的通道,約定的施工場(chǎng)地內(nèi)的主要道路,滿足施工運(yùn)輸?shù)男枰WC施工期間的暢通;
2、向承包人提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)和地下管線資料,對(duì)資料的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);
辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時(shí)用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請(qǐng)批準(zhǔn)手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的證件除外)在開工前7日內(nèi)完成;
3、確定水準(zhǔn)點(diǎn)與座標(biāo)控制點(diǎn),以書面形式交給承包人,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)在開工前7日內(nèi)完成;
4、組織承包人和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底在開工前7日內(nèi)完成;
5、協(xié)調(diào)處理施工場(chǎng)地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(包括文物保護(hù)建筑)、古樹名木的保護(hù)工作、承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用;
十、承包人的工作:
1、在每月1日向工程師提供年、季、月度工程進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表;根據(jù)工程需要,提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設(shè)施,產(chǎn)負(fù)責(zé)安全保衛(wèi);向發(fā)包人提供施工場(chǎng)地辦公和生活的房屋及設(shè)施,發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用;
2、遵守政府有關(guān)主管部門對(duì)施工場(chǎng)地交通、施工噪音以及環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定,按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),并以書面形式通知發(fā)包人,發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,因承包人責(zé)任造成的罰款除外;
3、已竣工工程未交付發(fā)包人之前,承包人按專用條款約定負(fù)責(zé)已完工程的保護(hù)工作,保護(hù)期間發(fā)生損壞,承包人自費(fèi)予以修復(fù);發(fā)包人要求承包人采取特殊措施保護(hù)的工程部位和相應(yīng)的追加合同價(jià)款,按約定做好施工場(chǎng)地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(包括文物保護(hù)建筑)、古樹名木的保護(hù)工作;
承包人應(yīng)按約定的日期,將施工組織設(shè)計(jì)和工程進(jìn)度計(jì)劃在開工前提交,工程師逾期不確認(rèn)也不提出書面意見的,視為同意。承包人必須按工程師確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工,接受工程師對(duì)進(jìn)度的檢查、監(jiān)督。工程實(shí)際進(jìn)度與經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃不符時(shí),承包人應(yīng)按工程師的要求提出改進(jìn)措施,經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行。因承包人的原因?qū)е聦?shí)際進(jìn)度與進(jìn)度計(jì)劃不符,承包人無權(quán)就改進(jìn)措施提出追加合同價(jià)款。
工程師認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí),應(yīng)當(dāng)以書面形式要求承包人暫停施工,并在提出要求后48小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見。承包人應(yīng)當(dāng)按工程師要求停止施工,并妥善保護(hù)已完工程。承包人實(shí)施工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復(fù)工要求,工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復(fù)工要求,工程師應(yīng)當(dāng)在48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。工程師未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見,或收到承包人復(fù)工要求后48小時(shí)內(nèi)未予答復(fù),承包人可自行復(fù)工。因發(fā)包人原因造成停工的,由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款,賠償承包人由此造成的損失,相應(yīng)順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用,工期不予順延。
十二。、工程質(zhì)量檢驗(yàn):
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人承擔(dān)違約責(zé)任。雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。承包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受工程師的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn),由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用,工期不予順延。工程師的檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工正常進(jìn)行,檢查檢驗(yàn)不合格時(shí),影響正常施工的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。除此之外影響正常施工的追加合同價(jià)款由發(fā)包人承擔(dān),相應(yīng)順延工期。
十三、隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容:
基礎(chǔ)工程具備隱蔽條件或達(dá)到主體中間驗(yàn)收部位,承包人進(jìn)行自檢,并在隱蔽或中間驗(yàn)收前48小時(shí)以書面形式通知工程師驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。承包人準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄,驗(yàn)收合格,工程師在驗(yàn)收記錄上簽字后,承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格,承包人在工程師限定的時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。工程師不能按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,應(yīng)在驗(yàn)收前24小時(shí)以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時(shí)。工程師未能按以上時(shí)間提出延期要求,不進(jìn)行驗(yàn)收,承包人可自行組織驗(yàn)收,工程師應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。經(jīng)工程師驗(yàn)收,工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙等要求,驗(yàn)收24小時(shí)后,工程師不在驗(yàn)收記錄上簽字,視為工程師已經(jīng)認(rèn)可驗(yàn)收記錄,承包人可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
十四。安全施工與檢查:
承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由承包人承擔(dān)。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
十五、合同價(jià)款確定與支付:
工程取費(fèi)按丙類計(jì)算,執(zhí)行現(xiàn)行內(nèi)蒙地區(qū)定額標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合圖紙和實(shí)際工程量為計(jì)算依據(jù),參照當(dāng)?shù)氐恼摺7ㄒ?guī)。文件。現(xiàn)行材差和人工費(fèi)調(diào)差。主體兩層封頂后發(fā)包方支付以完工程量80%工程款,主體全部封頂后發(fā)包方支付已完工程量的80%工程款,裝修工程中期發(fā)包方支付裝修工程的造價(jià)60%工程款,完工驗(yàn)收合格后一月內(nèi)支付工程款額度達(dá)到工程總造價(jià)的95%。
十六、工程量的確認(rèn):
承包人應(yīng)按約定的時(shí)間,向工程師提交已完工程量的報(bào)告。工程師接到報(bào)告后7天內(nèi)按設(shè)計(jì)圖紙核實(shí)已完工程量(以下稱計(jì)量),并在計(jì)量前24小時(shí)通知承包人,承包人為計(jì)量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計(jì)量,計(jì)量結(jié)果有效,作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。工程師收到承包人報(bào)告后7天內(nèi)未進(jìn)行計(jì)量,從第8天起,承包人報(bào)告中開列的工程量即視為被確認(rèn),作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。工程師不按約定時(shí)間通知承包人,承包人未能參加計(jì)量,計(jì)量結(jié)果無效。
十七、工程款(進(jìn)度款)支付:
在確認(rèn)計(jì)量結(jié)果后5天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)向承包人支付工程款。發(fā)包人超過約定的支付時(shí)間不支付工程款(進(jìn)度款),承包人在約定支付時(shí)間7天后向發(fā)包人發(fā)出要求支付的通知,發(fā)包人收到通知后仍不能按要求支付,承包人可在發(fā)出通知后7天停止施工。發(fā)包人可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議,經(jīng)承包人同意后可延期支付。協(xié)議應(yīng)明確延期支付的時(shí)間和從計(jì)量結(jié)果確認(rèn)后第5天起應(yīng)付款的貸款利息。發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進(jìn)度款),雙方又未達(dá)成延期付款協(xié)議,導(dǎo)致施工無法進(jìn)行,承包人可停止施工,由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。
十八、材料設(shè)備供應(yīng):
由發(fā)包人所供應(yīng)材料必須符合使用標(biāo)準(zhǔn)并且不得高于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格,工程竣工結(jié)算時(shí)執(zhí)行地區(qū)定額材差指導(dǎo)價(jià)格。
十九。工程設(shè)計(jì)變更:施工中發(fā)包人需對(duì)原工程設(shè)計(jì)變更,應(yīng)提前14天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模時(shí),發(fā)包人應(yīng)報(bào)規(guī)劃管理部門和其他有關(guān)部門重新審查批準(zhǔn),并由原設(shè)計(jì)單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。承包人按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求,進(jìn)行下列需要的變更:更改工程有關(guān)部分的標(biāo)高、基線、位置和尺寸;增減合同中約定的工程量;改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序;其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承包人損失,由發(fā)包人承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
承包人在工程變更確定后14天內(nèi),提出變更工程價(jià)款的報(bào)告,經(jīng)工程師確認(rèn)后調(diào)整合同價(jià)款。變更合同價(jià)款按下列方法進(jìn)行:合同中沒有適用或類似于變更工程的價(jià)格,由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格,經(jīng)工程師確認(rèn)后執(zhí)行。承包人在雙方確定變更后14天內(nèi)不向工程師提出變更工程價(jià)款報(bào)告時(shí),視為該項(xiàng)變更不涉及合同價(jià)款的變更。工程師應(yīng)在收到變更工程價(jià)款報(bào)告之日起14天內(nèi)予以確認(rèn),工程師無正當(dāng)理由不確認(rèn)時(shí),自變更工程價(jià)款報(bào)告送達(dá)之日起14天后視為變更工程價(jià)款報(bào)告已被確認(rèn)。
二十、竣工驗(yàn)收與結(jié)算:
工程具備竣工驗(yàn)收條件,承包人按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。發(fā)包人收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后15天內(nèi)組織有關(guān)單位驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后15天內(nèi)不組織驗(yàn)收,或驗(yàn)收后14天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收通過,承包人送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的`日期為實(shí)際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗(yàn)收的,實(shí)際竣工日期為承包人修改后提請(qǐng)發(fā)包人驗(yàn)收的日期。發(fā)包人收到承包人竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后15天內(nèi)不組織驗(yàn)收,從第16天起承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收未通過的,發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強(qiáng)行使用時(shí),由此發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題,由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。
工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后15天內(nèi),承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料,雙方按照協(xié)議書約定的合同價(jià)款及專用條款約定的合同價(jià)款調(diào)整內(nèi)容,進(jìn)行工程竣工結(jié)算。發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后10天內(nèi)進(jìn)行核實(shí),給予確認(rèn)或者提出修改意見。發(fā)包人確認(rèn)竣工結(jié)算報(bào)告通知經(jīng) 二十一、違約、索賠和爭(zhēng)議:
爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)向有管轄權(quán)的人民法院起訴,違約方并承擔(dān)工程總造價(jià)5%違約罰金,并承擔(dān)給對(duì)方直接造成的經(jīng)濟(jì)損失。
二十二、雙方關(guān)于不可抗力的約定:
不可抗力包括因戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi),以及專用條款約定的風(fēng)雨、雪、洪、震等自然災(zāi)害。不可抗力事件發(fā)生后,承包人應(yīng)立即通知工程師,產(chǎn)大力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人采取措施。不可抗力事件結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)承包人向工程師通報(bào)受害情況和損失情況,及預(yù)計(jì)清理和修復(fù)的費(fèi)用。不可抗事件持續(xù)發(fā)生,承包人應(yīng)每隔7天向工程師報(bào)告一次受害情況。不可抗力事件結(jié)束后14天內(nèi),承包人向工程師提交清理和修復(fù)費(fèi)用的正式報(bào)告及有關(guān)資料。因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔(dān):
(1)工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失以及運(yùn)至施工場(chǎng)地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害,由發(fā)包人承擔(dān);
(2)發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
(3)承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失,由承包人承擔(dān);
(4)停工期間,承包人應(yīng)工程師要求留在施工場(chǎng)地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān);
(5)工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用,由發(fā)包人承擔(dān);
(6)延誤的工期相應(yīng)順延。因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。
二十三、保險(xiǎn):
工程開工前,發(fā)包人為建設(shè)工程和施工場(chǎng)內(nèi)的自有人員及第三人人員生命財(cái)產(chǎn)辦理保險(xiǎn),支付保險(xiǎn)費(fèi)用。運(yùn)至施工場(chǎng)地內(nèi)用于工程的材料和待安裝設(shè)備,由發(fā)包人辦理保險(xiǎn),并支付保險(xiǎn)費(fèi)用。發(fā)包人可以將有關(guān)保險(xiǎn)事項(xiàng)委托承包人辦理,費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
承包人必須為人事危險(xiǎn)作業(yè)的職工辦理意外傷害保險(xiǎn),并為施工場(chǎng)地內(nèi)自有人員生命財(cái)產(chǎn)和施工機(jī)械設(shè)備辦理保險(xiǎn),支付保險(xiǎn)費(fèi)用。保險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí),發(fā)包人承包人有責(zé)任盡力采取必要的措施,防止或者減少損失。
二十四、合同終止和解除:
發(fā)包人承包人履行合同全部義務(wù)竣工驗(yàn)收合格并且工程款結(jié)算完畢后本合同即告終止。
發(fā)包人承包人協(xié)商一致或停止施工超過56天,發(fā)包人仍不支付工程款(進(jìn)度款),承包人有權(quán)解除合同。因一方違約(包括因發(fā)包人原因造成工程停建或緩建)致使合同無法履行。合同解除后,承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作,按發(fā)包人要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工場(chǎng)地。發(fā)包人應(yīng)為承包人撤出提供必要條件,支付以上所發(fā)生的費(fèi)用,并按合同約定支付已完工程價(jià)款。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂貨方負(fù)責(zé)退貨或解除訂貨合同,不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費(fèi)用,由發(fā)包人承擔(dān),因未及時(shí)退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。除此之外,有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對(duì)方造成的損失。合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。
二十五、工程保修范圍和時(shí)間:
保修范圍有防水項(xiàng)目保修期限2年。給排水項(xiàng)目保修期限1年。供熱項(xiàng)目保修期限2年。維修經(jīng)費(fèi)使用預(yù)留的5%保修金。
二十六、本合同一式六份,正本兩份,副本四份,簽字蓋章后生效。
合同訂立時(shí)間:________年__________月__________日
合同訂立地點(diǎn):
發(fā)包人:(公章)_______________________
承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________
住所:______________________________________
法定代表人:_________________________
法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________
委托代表人:________________________________
電話:_______________________________
電話:______________________________________
傳真:_______________________________
傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________
開戶銀行:__________________________________
賬號(hào):_______________________________
賬號(hào):____________________________________
_____________年_____________月_____________日
建筑工程施工合同7
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律,行政法規(guī),遵循自愿、平等、公平、誠實(shí)、信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就 工程施工事宜達(dá)成協(xié)議并形成如下條款,協(xié)議雙方共同遵守。
一。工程概況
1、工程名稱:
2、工程地址:公園道西側(cè)
3、結(jié)構(gòu)類型:框架,地下二層,地上三十層,地下車庫約4萬㎡, 共計(jì)約20萬㎡。
4、合同價(jià)款:合同價(jià)款以正式建設(shè)工程施工合同確定的數(shù)額為準(zhǔn)。
5、施工場(chǎng)地條件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配備供應(yīng)施工用水機(jī)具;施工場(chǎng)地道路由乙方負(fù)責(zé),公共道路由乙方負(fù)責(zé);費(fèi)用由甲方承擔(dān),甲方提供施工用電源,施工中由乙方按實(shí)際發(fā)生量和用電損耗支付水電費(fèi),具備施工條件)。
6、工期:合同工期為兩年,開工日期為 年 月 日至 年 月 日,總工期為: 天。
7、工程質(zhì)量:合格, 文明施工達(dá)市級(jí)文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1、工程承包范圍:全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎(chǔ)、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項(xiàng)目:電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)分包項(xiàng)目乙方負(fù)責(zé)預(yù)埋、預(yù)留等內(nèi)容。配合專業(yè)分包工程項(xiàng)目的界限:
a、基礎(chǔ)土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運(yùn)距據(jù)實(shí)簽證為準(zhǔn)。
b、電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)項(xiàng)目另行分包。
2、甲方要求: 本工程合同(協(xié)議)簽訂后,乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即終止合同,按乙方違約處理,并由有關(guān)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時(shí)提供正式收款發(fā)票。
1、乙方墊資施工至正負(fù)零后7日內(nèi)撥付已完成工程量價(jià)款的80%,以后每月?lián)芨兑淮危吭碌?6日乙方上報(bào)已完成的工程量,甲方在十個(gè)工作日內(nèi)審核并支付已完工程量價(jià)款的80%,如果甲方?jīng)]有審核完畢,按乙方上報(bào)的工程量計(jì)算并撥付。
2、工程全部完工驗(yàn)收合格后支付至合同總價(jià)款的90%,結(jié)算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結(jié)算總價(jià)款的95% 。
3、剩余工程結(jié)算款的5%作為工程質(zhì)量保修金,自驗(yàn)收合格之日起滿一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%,滿兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%,滿三年后28日內(nèi)一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計(jì)算,待甲方收到乙方結(jié)算書次日算起2個(gè)月審核完畢,結(jié)算中雙方如有爭(zhēng)議必須通過當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門裁定。
四。結(jié)算方法:
1、工程造價(jià):土建安裝工程造價(jià)按一類取費(fèi)總價(jià)不下浮,作為甲乙雙方工程結(jié)算造價(jià)。
2、執(zhí)行20xx年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關(guān)定額,相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制施工圖結(jié)算,認(rèn)價(jià)以外的工程材料價(jià)格以同期《唐山工程造價(jià)信息》為主,造價(jià)信息沒有包含及甲方指定的設(shè)備、材料價(jià)格。采用經(jīng)甲方確認(rèn)的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整(輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷材料不做調(diào)整):機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)、措施費(fèi)項(xiàng)目按定額規(guī)定計(jì)算并調(diào)整。
3、甲方直接分包的分項(xiàng)工程,乙方可以針對(duì)相應(yīng)的安裝工程收取合同價(jià)款的2%的配合費(fèi),該總包管理費(fèi)由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應(yīng)配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作,服從甲方總的計(jì)劃安排,為專業(yè)承包人提供必需的施工條件,總包方收取相應(yīng)的合同總價(jià)的2%配合費(fèi),分包工程稅收由分包方承擔(dān)。
4、采購價(jià)格的認(rèn)定:采用造價(jià)信息價(jià)格的材料以同期信息價(jià)格為調(diào)差依據(jù),采用市場(chǎng)價(jià)格的,雙方認(rèn)定的價(jià)格為調(diào)差依據(jù),進(jìn)度逾期未完成的工程材料價(jià)格的認(rèn)定方法:工程逾期,但材料價(jià)格下降時(shí),以逾期的材料價(jià)格為調(diào)價(jià)依據(jù);工程逾期,但材料價(jià)格上漲時(shí),以批準(zhǔn)的工程計(jì)劃規(guī)定的完成時(shí)間的價(jià)格為調(diào)差依據(jù)。
五。工程設(shè)計(jì)變更
1、 工程施工過程中,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況按照合同明確的范圍,以書面形式對(duì)工程變更內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證。凡屬于工程計(jì)劃(或變更)范疇的工作內(nèi)容,必須按計(jì)劃(或變更)要求施工。凡施工現(xiàn)場(chǎng)需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項(xiàng)目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權(quán)代表簽字蓋章生效,乙方必須將現(xiàn)場(chǎng)簽證原件匯總編輯成冊(cè)作為工程結(jié)算的依據(jù),由此發(fā)生的工程費(fèi)用結(jié)算方法執(zhí)行第四條。
2、設(shè)計(jì)變更、工程洽商發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)因乙方責(zé)任不辦理簽字手續(xù)將不增加價(jià)款調(diào)整(如果屬于減項(xiàng)則調(diào)減工程價(jià)款)。
六。 材料進(jìn)場(chǎng)要求及計(jì)價(jià)
1、 及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設(shè)備由甲方指定品牌或施工廠家,乙方采購,范圍有:鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材:唐鋼、承鋼、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團(tuán)
2、指定品牌的材料設(shè)備甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià),由乙方提前做好計(jì)劃并負(fù)責(zé)購買。乙方對(duì)甲方指定的材料設(shè)備嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前必須做好檢驗(yàn),做施工規(guī)定的必要的`試驗(yàn)等。經(jīng)驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)場(chǎng)使用。乙方對(duì)甲方指定的材料質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任。工程材料、成品、半成品的試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。試驗(yàn)單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認(rèn)可。工程定位放線由規(guī)劃局負(fù)責(zé)的部分。費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備與設(shè)計(jì)和樣品要求不符合的產(chǎn)品,甲方和監(jiān)理方應(yīng)禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的時(shí)間運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),重新采購符合要求的產(chǎn)品,并由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用,工期不予順延。
七。工程管理
1、 甲方委派工程師現(xiàn)場(chǎng)代表,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系并代表甲方對(duì)施工圖設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認(rèn)等進(jìn)行全面管理,履行合同約定的內(nèi)容。
2、 乙方委派項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本工程施工管理與服務(wù)工作,協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有專業(yè)施工隊(duì)的現(xiàn)場(chǎng)施工組織、管理、進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護(hù)、所有材料設(shè)備保存,履行本合同約定內(nèi)容。
3、 乙方現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施,各分項(xiàng)加工場(chǎng)地、卷揚(yáng)機(jī)、上料架場(chǎng)地要按照施工總平面圖布置,不得影響外網(wǎng)管線及相應(yīng)配套附屬設(shè)施工程施工。
4、 工程竣工后(以質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收日期為準(zhǔn))90日內(nèi),乙方按照《城建檔案移交目錄》的標(biāo)準(zhǔn)向甲方提供三份完整的竣工資料,同時(shí)乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關(guān)資料。
5、 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理,甲方有權(quán)直令施工單位出場(chǎng)并終止合同,按乙方已完成的合同范圍內(nèi)的實(shí)際工程量并執(zhí)行河北省20xx定額基價(jià)進(jìn)行結(jié)算(材料價(jià)格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條),由乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任;凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實(shí)的,乙方必須改正;對(duì)存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的,每發(fā)生一次,甲方視具體事項(xiàng)給予經(jīng)濟(jì)處罰,由每次向乙方撥付工程款時(shí)扣除。
6、 存在工程分包的,乙方必須以書面形式呈報(bào)甲方,經(jīng)甲方簽認(rèn)后才能進(jìn)場(chǎng),并執(zhí)行合同約定的相關(guān)內(nèi)容,并由乙方承擔(dān)由于工程分包而引發(fā)的相關(guān)責(zé)任。
7、 為了保證工程質(zhì)量甲方有權(quán)制訂工程材料和對(duì)材料進(jìn)行認(rèn)價(jià),乙方必須根據(jù)甲方要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購工程材料。
八。違約責(zé)任
1、 因甲方原因造成的停工,由甲方駐現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理和監(jiān)理工程師認(rèn)可后工期可以順延。
2、 因甲方原因造成的停建、緩建,甲方在1個(gè)月內(nèi)結(jié)算完畢并支付乙方已經(jīng)完成工程量的工程款。
3、 乙方不按約定工期竣工,不按時(shí)交付工程,每延誤一天乙方按合同總價(jià)的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴(yán)重拖延工期,甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場(chǎng),解除本協(xié)議并承擔(dān)因延期造成的一切法律責(zé)任。
4、 如乙方工程質(zhì)量出現(xiàn)較大問題造成甲方損失的,由乙方承擔(dān)并且乙方應(yīng)按合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金并承擔(dān)一切法律責(zé)任。如施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方有重大質(zhì)量、安全事故,甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場(chǎng)并解除本合同,由此引起的后果由乙方負(fù)責(zé)。
5、 乙方依本合同需承擔(dān)的違約金、賠償金,可由發(fā)包方直接從承包方任何未結(jié)付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定,如因乙方欠付任何第三人債務(wù),被起訴并導(dǎo)致甲方作為共同被告,或依法保全甲方對(duì)乙方的責(zé)權(quán)或因乙方的任何原因?qū)е录追浇邮苋嗣穹ㄔ夯蛑俨脵C(jī)構(gòu)的協(xié)助執(zhí)行或財(cái)產(chǎn)保全通知的,除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協(xié)助執(zhí)行材料后10日內(nèi)全額自行償還拖欠債務(wù),并協(xié)調(diào)撤回起訴或撤銷保全或協(xié)議執(zhí)行義務(wù),或在10日內(nèi)按權(quán)利人起訴額度向甲方提供保證金,否則,將視同乙方資產(chǎn)及信譽(yù)惡化且將嚴(yán)重影響本合同的正常履行,甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責(zé)任。
十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內(nèi),乙方向甲方指定的賬戶內(nèi)打入保證金貳佰萬元人民幣,待乙方進(jìn)場(chǎng)后15日內(nèi)甲方退還乙方全部保證金,且甲方不支付任何利息。(本意向書簽訂后3日內(nèi)保證金未打入指定賬戶內(nèi),此意向書作廢)甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工,如果不開工甲方無條件退還乙方保證金(人民幣:貳佰萬元整),如果保證金未能在進(jìn)場(chǎng)15日內(nèi)(即6月30日)退還,則由歸還,且需按保證金日千分之五計(jì)息給乙方,計(jì)息起使日期由7月1日開始。
十一 本意向書為工程結(jié)算的依據(jù),具有法律效力,《建設(shè)工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項(xiàng)手續(xù)之用。本意向書與正式建設(shè)工程施工合同如有不同,以正式建設(shè)工程施工合同為準(zhǔn)。
十二。 未經(jīng)事宜雙方友好協(xié)商,另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,如發(fā)生爭(zhēng)議可協(xié)商解決,協(xié)商不成可直接向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十三。本合同一式肆份,雙方各持貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同8
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,參照該項(xiàng)目主體工程條款,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:
二、工程范圍:
三、合同工期:
本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日歷 天,不可避免的自然災(zāi)害除外。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
達(dá)到本工程招標(biāo)文件及主體工程相關(guān)條款約定的技術(shù)規(guī)范。
五、合同價(jià)款:
本工程采用總價(jià)包干形式即包工包料的固定價(jià)格形式發(fā)包。合同價(jià)格為施工圖紙所涵蓋內(nèi)容共人民幣元整(¥: 元)。
六、工程款的結(jié)算及支付:
本協(xié)議所涉及工程款的支付:采用無預(yù)付款方式,承包人按照本協(xié)議要求完成施工任務(wù)后,向發(fā)包人提供三套完整的工程量驗(yàn)收計(jì)量報(bào)告及工程款支付資料,經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格和簽字認(rèn)可,并通
過相關(guān)程序?qū)徟螅砂l(fā)包人支付工程款60%;在整個(gè)工程竣工驗(yàn)收合格和完成工程結(jié)算及決算審計(jì)工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作為質(zhì)量保修金在工程保修期滿后無任何質(zhì)量問題即無息付清。
七、各方權(quán)利和義務(wù):
(一)發(fā)包人
1、開工前向承包人提供現(xiàn)場(chǎng)的水準(zhǔn)點(diǎn)及完整的施工圖三套。
2、開工前組織承包人、設(shè)計(jì)單位、工程質(zhì)量監(jiān)督等人員參加圖紙會(huì)審,并由設(shè)計(jì)人員交待技術(shù)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。
3、對(duì)承包人在施工過程中出現(xiàn)違規(guī)操作或出現(xiàn)質(zhì)量和安全隱患時(shí),有權(quán)下達(dá)停工通知,并要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。
(二)承包人
1、按招投標(biāo)文件和主體工程合同條款規(guī)定及國家相關(guān)規(guī)定辦理工程建設(shè)過程中(含招投標(biāo))屬于承包人辦理的各項(xiàng)手續(xù),并承擔(dān)其稅費(fèi)。
2、負(fù)責(zé)施工用水、用電、續(xù)接和臨時(shí)設(shè)施的.準(zhǔn)備工作及其費(fèi)用。
3、嚴(yán)格按施工圖及說明進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定時(shí)間如期完工,工程完工后清運(yùn)建筑垃圾及多余土方,做到工完場(chǎng)清和場(chǎng)地平整。
4、在施工過程中,要注意安全生產(chǎn)、文明施工,如發(fā)生安全事故一切責(zé)任均由承包人承擔(dān)(包括承擔(dān)安全部門或機(jī)構(gòu)作出的處罰),發(fā)包人概不負(fù)責(zé)。
5、工程完工后,承包人應(yīng)及時(shí)整理工程結(jié)算資料,通過有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行決算,向發(fā)包人申請(qǐng)進(jìn)行竣工結(jié)算、決算審計(jì)和撥付工程價(jià)款。
6、承包人應(yīng)按技術(shù)規(guī)范要求施工,隨時(shí)接受發(fā)包人、監(jiān)理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查,并為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協(xié)議時(shí),承包人以現(xiàn)金的方式交納履約保證金萬元(¥:萬元)到發(fā)包人帳戶。依據(jù)本次的招標(biāo)文件規(guī)定,若承包人不全面履行合同出現(xiàn)違約情況,發(fā)包人將按招標(biāo)文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個(gè)工程驗(yàn)收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。
八、質(zhì)量要求:
參照主體工程合同條款執(zhí)行。
九、違約責(zé)任:
參照主體工程合同條款執(zhí)行。
十、本協(xié)議如與主體工程合同有相抵觸的,以主體工程合同為準(zhǔn)。
十一、在工程施工過程中,發(fā)包方書面給予承包方的工作聯(lián)系函屬本協(xié)議的補(bǔ)充文書,與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,發(fā)包人、承包人各執(zhí)二份,公證人面軍執(zhí)一份,自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效,履行完全部合同條款后失效。
十三、未盡事宜,經(jīng)合同方共同協(xié)商解決。
發(fā)包人簽章:(公章)
承包人:(公章)
年 月 日
年 月 日
建筑工程施工合同9
甲方:_______________(發(fā)包方)
乙方:_______________(承包方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī),本著自愿、平等、互惠互利、誠實(shí)信用的原則,雙方就本工程建設(shè)施工事項(xiàng)達(dá)成共識(shí),具體內(nèi)容如下:
第一條:工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點(diǎn):_______________
3、工程內(nèi)容及承包范圍:_______________
4、建筑規(guī)模:_______________
5、工程造價(jià):_______________
6、質(zhì)量等級(jí):合格。
7、設(shè)計(jì)變更按甲方書面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認(rèn)的變更通知為準(zhǔn)。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準(zhǔn)備
1、工程所需鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。
2、安裝所需設(shè)備,包括吊機(jī)生產(chǎn)車等由乙方解決。
3、場(chǎng)地包括人員日常生活所需場(chǎng)地和安放場(chǎng)地等由甲方提供。
第三條雙方主要責(zé)任
1、甲方的責(zé)任
(1)甲方按時(shí)向乙方提供工程施工所需的現(xiàn)場(chǎng)條件,協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)情況,為乙方正常施工創(chuàng)造條件。
(2)甲方督促檢查工程進(jìn)度,工程質(zhì)量,施工技術(shù)及安全生產(chǎn)。
(3)安排指定現(xiàn)場(chǎng)的施工人員的生活區(qū)位置。
(4)統(tǒng)一審核工程預(yù)決算和竣工結(jié)算。
2、乙方的責(zé)任
(1)確保本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量、安全、工期按期完成。
(2)進(jìn)場(chǎng)前________天內(nèi),向甲方呈報(bào)項(xiàng)目部組織人員名單。
(3)進(jìn)場(chǎng)后________天內(nèi),編制出工程施工組織設(shè)計(jì)及進(jìn)度計(jì)劃,報(bào)甲方批準(zhǔn)后實(shí)施。
(4)及時(shí)向甲方報(bào)送工程計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等有關(guān)資料,并接受甲方職能部門的檢查指導(dǎo)。
(5)如安裝中途不符合要求,甲方有權(quán)要求乙方返工、停工整頓、直到達(dá)到合格要求為準(zhǔn),由此造成的全部相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān);在規(guī)定時(shí)間內(nèi),乙方未能及時(shí)返工整改,甲方有權(quán)指出乙方出場(chǎng)、停止安裝,并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
第四條工程工期
1、開工日期_________年______月___日,竣工日期_________年______月___日,
本工程有效工期______天,法定節(jié)假日除外。
2、開工日期以實(shí)際開工日為準(zhǔn)。各分部分項(xiàng)工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進(jìn)度計(jì)劃,協(xié)議簽署后乙方應(yīng)在_________年______月___日內(nèi)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng),并按照約定時(shí)間開工。
3、乙方施工的實(shí)際進(jìn)度落后于進(jìn)度計(jì)劃時(shí),甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令,要求乙方人員、機(jī)械加班工作,乙方在接到指令后要加班加點(diǎn)按時(shí)完成施工計(jì)劃(加班時(shí)間不能超出市內(nèi)作業(yè)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn))。
第五條工程質(zhì)量
1、嚴(yán)格按照施工圖與說明書,按照《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》、《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》精心組織施工,確保工程達(dá)到合格。
2、工程質(zhì)量達(dá)不到合格等級(jí),由乙方負(fù)責(zé);達(dá)到合格等級(jí),不獎(jiǎng)不罰。
3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關(guān)質(zhì)量部門的檢查,監(jiān)督和處理。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi),由乙方無償進(jìn)行維修。
5、乙方所承建項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行有關(guān)建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及地方文件進(jìn)行施工和管理,如工程在檢查驗(yàn)收中經(jīng)評(píng)定為不合格工程,甲方有權(quán)向乙方索賠,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、施工過程中質(zhì)量不符合要求時(shí),甲方或監(jiān)理有權(quán)要求乙方停工整頓或返工處理,情節(jié)嚴(yán)重的給予每次______元處罰,如乙方返工后仍達(dá)不到合格要求,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
7、乙方在施工中,為確保工期、質(zhì)量、安全,必須使用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的施工機(jī)械,對(duì)危及生產(chǎn)安全的機(jī)械一律不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。
8、在施工中及施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
第六條:文明、安全生產(chǎn)
1、施工現(xiàn)場(chǎng)必須滿足省市有關(guān)安全文明施工規(guī)定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評(píng)分細(xì)則執(zhí)行。
3、施工期間必須注意安全生產(chǎn),嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定,遵守勞動(dòng)用工條例,工地發(fā)生的任何責(zé)任事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條:工程款的支付與結(jié)算
1、雙方同意按照進(jìn)行結(jié)算。
2、施工用水電
甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的三通一平全部到位。
施工產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方承擔(dān)(分包單位生活所用水、電費(fèi)用由分包單位承擔(dān),產(chǎn)生費(fèi)用乙方按實(shí)收取)。
第八條合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后,乙方人員進(jìn)場(chǎng),乙方向甲方交合同履約保證金______元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時(shí)間內(nèi),因甲方原因造成工程未能按時(shí)開工,工期可以順延,在甲方具備工程開工條件時(shí),本工程協(xié)議繼續(xù)有效。
3、合同履約保證金退還:工程施工至退還履約保證金______%,具備竣工驗(yàn)收條件退還履約保證金______%。
第九條付款方式
1、乙方墊資施工至后,經(jīng)甲方核實(shí)確認(rèn)工程量價(jià)款后______日內(nèi)向乙方支付已完工程量的______%工程款。
2、工程驗(yàn)收合格后,付至工程總造價(jià)的______%。
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,乙方指派有資質(zhì)的專職工程核算人員積極配合審計(jì)結(jié)算。結(jié)算時(shí)間為______個(gè)月。工程結(jié)算審計(jì)______個(gè)月內(nèi)完成。竣工資料移交甲方驗(yàn)收合格后,付到工程決算款的______%;備案完成后付到工程決算款______%。
4、余留工程款的______%為保修款,按雙方保修協(xié)議支付,直至結(jié)清全部工程價(jià)款。
第八條材料
1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報(bào)甲方,并附合格證、實(shí)驗(yàn)報(bào)告,經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理?xiàng)l例要求認(rèn)可簽字蓋章后方能用于工程中。
第九條付款違約條款
1、甲方不按合同書約定支付工程款,乙方有權(quán)停止施工,由此造成的工期延長,工期相應(yīng)順延。
2、工程完工后,甲方不按合同書約定支付工程款的,甲乙雙方協(xié)商解決辦法,如協(xié)商不成,乙方有權(quán)申請(qǐng)人民法院進(jìn)行依法解決。
第十條質(zhì)量保修
質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方接到甲方通知______小時(shí)內(nèi)不進(jìn)行維修,甲方有權(quán)安排他人維修,所產(chǎn)生的'費(fèi)用從質(zhì)量保修金中扣除,不足之處有乙方補(bǔ)足。
第十一條違約責(zé)任
1、協(xié)議后效后,某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對(duì)方終止協(xié)議的,應(yīng)承擔(dān)工程總造價(jià)%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎(jiǎng)金______元。
3、乙方在通過竣工驗(yàn)收之日起______日內(nèi)提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎(jiǎng)金______元。
第十二條其他
1、在開工前雙方簽定鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同。
2、乙方負(fù)責(zé)按時(shí)清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內(nèi)容,均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方,以本協(xié)議條款為準(zhǔn)。
4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協(xié)議一式肆份,甲、乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效,工程款付清后自行作廢。
6、如有爭(zhēng)議,雙方友好協(xié)商處理,協(xié)商無果至當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方:_______________
乙方:_______________
法定代表人:_______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
委托代理人:_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
建筑工程施工合同10
發(fā)包方:______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡(jiǎn)稱建筑工程)。
2、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對(duì)該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
3、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計(jì)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)年度計(jì)劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。
4、甲方對(duì)建成后的建筑工程享有所有權(quán)。
5、該建筑工程設(shè)計(jì)由甲方負(fù)責(zé),乙方按照甲方的設(shè)計(jì)和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),甲方全程對(duì)施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
6、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計(jì)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),組織某某建筑公司進(jìn)行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動(dòng)工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
7、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的設(shè)計(jì)圖紙要求。
8、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動(dòng)工,_______天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收工作。如到期未進(jìn)行驗(yàn)收,視為工程合格,甲方從驗(yàn)收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗(yàn)收不合格,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修,直到驗(yàn)收合格為止。
9、甲方按以下方式支付乙方投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本:
(1)該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi),甲方以不低于實(shí)際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報(bào)。
(2)該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方每年支付乙方_______%的`實(shí)際建設(shè)成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報(bào),每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項(xiàng)在_______月_______日前付清。
10、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護(hù)。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
11、該建筑工程驗(yàn)收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。
12、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負(fù)責(zé),因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
13、工程竣工驗(yàn)收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。
14、如一方違反合同約定,違約方應(yīng)按照實(shí)際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
15、本合同所稱的實(shí)際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)該工程造價(jià)審計(jì)后確定的價(jià)格和審計(jì)費(fèi)的總和。審計(jì)應(yīng)在該工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)進(jìn)行,審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
16、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《______________省高級(jí)人民法院關(guān)于各級(jí)法院受理第一審民商事案件級(jí)別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,由______________人民法院或______________中級(jí)人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同11
甲方:_________________
乙方:_________________
現(xiàn)甲方在自己新地基上新建一幢磚混結(jié)構(gòu)住宅樓,由乙方負(fù)責(zé)承包室內(nèi)外裝飾工程施工。經(jīng)雙方協(xié)商,本著平等自愿原則,簽訂以下小型建筑工程施工合同條款:_________________
一、工程概況
外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內(nèi)墻裙高1.5米及鋪設(shè)地板磚、樓梯踏步、衛(wèi)生間貼磚,即水電和膩?zhàn)臃酃伟壮獾囊磺袃?nèi)外裝飾工程。
二、承包形式
干包,包工不包料。
1.整個(gè)工程甲方提供所需的建筑材料,伙食、副食由乙方自行購買和加工。
2.整個(gè)工程所需的'腳手架以及其它施工用具由乙方提供,并負(fù)責(zé)安裝、拆除和拖運(yùn)。
3.整個(gè)工程所需人工由乙方提供,甲方不參與施工。
4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。
三、承包價(jià)格
1.按實(shí)際施工建筑面積240平方米計(jì)算,每平方米壹佰伍拾伍元,不含以下部分:_________________屋面包干價(jià)柒仟捌佰元,出檐蓋瓦每米捌拾元,六大角貼磚壹仟伍佰元。
四、付款方式
開工預(yù)付壹萬元,余款在工程完工驗(yàn)收后一次結(jié)算付清。
五、質(zhì)量要求
乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的施程序施工,按國家現(xiàn)行的施工規(guī)范操作,每道工序必須經(jīng)甲方同意后,才能進(jìn)行下一道工序施工。裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)雙方認(rèn)可,竣工驗(yàn)收后半年內(nèi)出現(xiàn)施工質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償為甲方返工維修。
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
建筑工程施工合同12
甲方:__________________公司
乙方:______________________
根據(jù)甲乙雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
一、 租機(jī)范圍及內(nèi)容
甲方租用乙方鉆機(jī)兩臺(tái),用于_______________________,乙方根據(jù)甲方要求及施工設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工,保證質(zhì)量、包安全按期完成甲方分配的成孔任務(wù)。
二、 甲方責(zé)任
1.乙方進(jìn)場(chǎng)前,做好場(chǎng)地的三通一平;
2.派___________為駐工地代表,負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證,并協(xié)調(diào)解決施工中遇到的問題,協(xié)調(diào)與業(yè)主、總包、設(shè)計(jì)及監(jiān)理的關(guān)系;
3.協(xié)助解決工人住宿。
三、乙方責(zé)任
1.根據(jù)施工要求,保證質(zhì)量、包安全,按甲方要求的工期完成鉆孔;
2.做好施工原始記錄;
3.按照甲方的進(jìn)度計(jì)劃施工,服從甲方駐工地代表的管理;
4.嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),如因乙方施工原因造成工程質(zhì)量不合格,乙方必須返工,費(fèi)用自理;
5.嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè),確保施工安全,如發(fā)生安全事故,乙方負(fù)責(zé)解決,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
按照現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求及施工設(shè)計(jì)圖施工。
五、付款及結(jié)算方式
1.成孔按元/米計(jì)價(jià),按實(shí)際完成工作量結(jié)算。該單價(jià)不含稅,乙方只向甲方開具收據(jù)。成孔用的泥粉及套管由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)費(fèi)用。鉆孔穿導(dǎo)墻和舊樁基礎(chǔ)時(shí),給予補(bǔ)償,補(bǔ)償原則為:甲方與業(yè)主協(xié)商后,其補(bǔ)償金額的全部支付給乙方。
2.乙方全部鉆機(jī)進(jìn)場(chǎng)開鉆后,甲方按每臺(tái)鉆機(jī)________元支付預(yù)付款。
3.錨桿施工進(jìn)度達(dá)到50%時(shí),甲方再按乙方已經(jīng)完成工作量的________% 支付進(jìn)度款。
4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此時(shí)應(yīng)扣除已經(jīng)支付的款項(xiàng)。尾款在________個(gè)月內(nèi)結(jié)清。
5.乙方不負(fù)責(zé)施工用的水、電費(fèi)用,但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。
6.未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
本合同自簽訂之日起生效,至工程結(jié)清款項(xiàng)之日失效。
本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_____________簽訂地點(diǎn):_____________
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就本工程施工中的有關(guān)勞務(wù)提供及其他事項(xiàng),達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、工程內(nèi)容:
第二條:承包范圍
一、范圍內(nèi)
所有建筑物:(拆除范圍詳見附圖)
二、拆遷上訴所列房屋至地坪,拆除至室外地坪為±0
第三條:工程工期
一、進(jìn)場(chǎng)日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日
二、總工期為 月,工程進(jìn)程按甲方所動(dòng)遷騰房情況,騰空一間拆除一間,為使拆除工程順利進(jìn)行,甲方需在合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物 %,兩個(gè)月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物的 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第四條:合同價(jià)款、工程款支付及結(jié)算
一、方向甲方支付 元/㎡。
二、合同簽訂 日內(nèi),乙方向甲方交納首期拆除工程費(fèi) 萬元。
三、當(dāng)工程進(jìn)行到 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第五條:甲乙方工作職責(zé)
一、甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調(diào)工作。
3、保證擬拆除房屋建、構(gòu)筑物的完整性。
4、負(fù)責(zé)對(duì)拆遷施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督、檢查。
5、負(fù)責(zé)對(duì)拆除完畢的地塊進(jìn)行驗(yàn)收。
二、乙方責(zé)任:
1、按甲方要求按時(shí)進(jìn)入拆遷現(xiàn)場(chǎng),保證工期的順利完成。
2、負(fù)責(zé)對(duì)本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運(yùn)、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責(zé)任、費(fèi)用等均由乙方自行承擔(dān)。
4、編制拆除環(huán)保方案及安全施工方案,在拆除現(xiàn)場(chǎng)堅(jiān)持文明施工,對(duì)出入施工現(xiàn)場(chǎng)的道路及時(shí)安排人員清掃,回收材料的堆碼應(yīng)有嚴(yán)格的區(qū)域,嚴(yán)禁在道路、通道堆放任何材料。
第六條:違約責(zé)任
一、若甲方按照合同規(guī)定時(shí)間交付施工場(chǎng)地,而乙方不能按合同規(guī)定時(shí)間完成拆除仍任務(wù),則按每延期一天罰款5000元/天。
第七條:安全施工
一、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。
二、進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)對(duì)機(jī)械、人員進(jìn)行投保。保險(xiǎn)費(fèi)用在報(bào)價(jià)中考慮,甲方不另行支付。乙方應(yīng)遵守現(xiàn)場(chǎng)的一切規(guī)章制度,因乙方原因造成的安全事故由乙方負(fù)責(zé)一切責(zé)任。最新房屋拆遷合同范本最新房屋拆遷合同范本。
三、發(fā)生重大事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知甲方代表。同時(shí)按政府的有關(guān)要求處理。
四、乙方在動(dòng)力設(shè)備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前,甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條:爭(zhēng)議
甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)該本著友好合作的宗旨,協(xié)商解決。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,簽字蓋章同具法律效力。
本合同訂立時(shí)間:年 月 日
發(fā)包方: 包方:
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方本著友好、誠信、自愿的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.工程名稱:_________
2.工程地點(diǎn):_________
第二條承包范圍:
第三條工程承包方式:_________
第四條合同工期
開工日期:_________
竣工日期(工程經(jīng)消防部門驗(yàn)收合格,并出具消防驗(yàn)收合格證的時(shí)間):_________
第五條工程造價(jià)、付款方式及價(jià)款調(diào)整
工程造價(jià):_________
付款方式:_________
價(jià)款調(diào)整:_________
第六條工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計(jì)說明、設(shè)計(jì)變更和國家(行業(yè))的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收。
2.工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》gb50300-20xx.《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》gb50166-1992.《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》(20xx年版)gb50261-1996.《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》gb50231-1998.《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50303-20xx.《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》j512-20xx.及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的`相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第七條安全施工
1.乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時(shí),還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2.乙方在施工過程中,違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。
第八條質(zhì)量保修
1.本工程免費(fèi)質(zhì)量保修期限為_________年,終身維護(hù)保養(yǎng)。
2.乙方在接到甲方維修通知后4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)處理。
3.在免費(fèi)保修期內(nèi),乙方應(yīng)有專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的保修工作,定期與甲方溝通達(dá)到2次/月,以書面記錄材料為準(zhǔn)。同時(shí),必須保證通訊暢通,令甲方能夠隨時(shí)同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話,應(yīng)及時(shí)通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任,有權(quán)自行解決,由乙方承擔(dān)所有費(fèi)用并加收10%的勞務(wù)費(fèi)。
4.保修金支付方法
4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后,如無任何質(zhì)量問題,甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費(fèi)質(zhì)量保修期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方接到甲方維修通知后,未能在第二條規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行維修,則視為授權(quán)甲方組織維修,并由乙方承擔(dān)所有費(fèi)用和質(zhì)量責(zé)任,同時(shí)甲方加收維修費(fèi)用10%的勞務(wù)費(fèi)。上述費(fèi)用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后,乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)足質(zhì)保金。
4.3在免費(fèi)質(zhì)量保修期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,由于乙方原因,甲方無法同乙方取得聯(lián)系,按照上一款執(zhí)行。
第九條雙方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方負(fù)責(zé)為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電,由乙方承擔(dān)費(fèi)用。
2.乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。
3.乙方負(fù)責(zé)消防工程的施工、安裝、竣工驗(yàn)收、質(zhì)保服務(wù)及提交消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、與甲方指定的設(shè)計(jì)單位溝通等工作。
4.乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方案、方法進(jìn)行施工、安裝,不得擅自改動(dòng)如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。
5.乙方對(duì)消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進(jìn)行過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn),并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗(yàn)收之前,乙方應(yīng)對(duì)整個(gè)消防系統(tǒng)負(fù)責(zé)。消防驗(yàn)收合格后,乙方必須主動(dòng)向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報(bào)告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊(cè)等文件資料,切實(shí)履行交接手續(xù)并主動(dòng)做好工程的后期維護(hù)保養(yǎng)工作。
第十條違約責(zé)任、索賠
1.甲方無正當(dāng)理由未按合同約定付款,收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的,應(yīng)從催告期滿之日起,向乙方支付應(yīng)付款項(xiàng)的2‰的違約金。
2.工程未通過驗(yàn)收前,甲方擅自使用造成損壞的,由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3.工程如未按合同約定時(shí)間竣工,每延誤一天,乙方必須向甲方支付本工程總造價(jià)的2‰的違約金。
4.由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因,導(dǎo)致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事等,乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5.工程未達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或未通過政府消防主管部門的驗(yàn)收,乙方承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失,同時(shí)乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過消防驗(yàn)收。
6.乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方,否則每延誤一天,必須向甲方支付工程總造價(jià)2‰的違約金。
第十一條爭(zhēng)議的解決
本合同發(fā)生爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,可向工程所在地人民法院起訴。
第十二條其他約定
1.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同附件及相關(guān)說明,均為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
合同經(jīng)辦人:_________ 合同經(jīng)辦人:_________
電話:_________ 電 話:_________
傳真:_________ 傳 真:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳 號(hào):_________ 帳 號(hào):_________
通訊地址:_________通訊地址:_________
郵政編碼:_________郵政編碼:_________
簽訂時(shí)間:_________年___月___日簽訂時(shí)間: _________年___月___日
協(xié)議簽訂地:_________協(xié)議簽訂地:_________
建筑工程施工合同13
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就
田園清水灣小區(qū)1、2號(hào)樓工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,共同達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:-----小區(qū) 。
2.工程地點(diǎn):長治市----------。
3.工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào): 。
4.資金 自籌 。
5.工程內(nèi)容: 商住樓建安工程 。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:
商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項(xiàng)目 。
二、合同工期
計(jì)劃開工日期: 年 月 日。
計(jì)劃竣工日期: 年 月 日。
工期總?cè)諝v天數(shù): 天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合 合格 標(biāo)準(zhǔn)。
四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式
1.簽約合同價(jià)為:
人民幣(大寫) (¥ 元);
2.合同價(jià)格形式: 根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補(bǔ)充條款的約定確定。
五、項(xiàng)目經(jīng)理
承包人項(xiàng)目經(jīng)理: 。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
(1)中標(biāo)通知書(如果有);
(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
(6)圖紙;
(7)已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時(shí)間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在發(fā)包人項(xiàng)目所在地辦公室簽訂。
十一、補(bǔ)充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自長治市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 6份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí) 4份,承包人執(zhí)2份。
發(fā)包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱):_________
承包人(全稱):__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的`原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點(diǎn):___________
工程內(nèi)容:___________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_________
五、合同價(jià)款
金額(大寫):______元(人民幣)
$:______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書
2.中標(biāo)通知書
3.投標(biāo)書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:____年__月__日
合同訂立地點(diǎn):___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
建筑工程施工合同14
甲方:________________
乙方:________________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及相關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本工程具體情況,甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
1、工程名稱:哈XX第18合同段。
2、建設(shè)單位:哈XX建設(shè)管理辦公室
3、工程地點(diǎn):烏拉特前旗西XX
4、工程內(nèi)容:橋梁(下述樁號(hào)的橋梁設(shè)計(jì)施工圖紙所包括的所有工程細(xì)目,以及施工過程中變更增加的項(xiàng)目)
5、施工樁號(hào):878618,880785,878395,879511,879909,880284
6、開、竣工日期及要求:
開工日期:________年____月____日。竣工日期:________年____月____日。具體為:________年度完成樁基礎(chǔ),預(yù)應(yīng)力空心板形成生產(chǎn)能力,________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害(含地質(zhì)變化),工期順延。
7、乙方開工時(shí)必須進(jìn)夠不少于臺(tái)鉆機(jī),其它配套設(shè)備、人員、均應(yīng)滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進(jìn)度及質(zhì)量方面的要求,甲方有權(quán)清退出場(chǎng)。
8、工程質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。
9、工期損失金:因乙方自身原因造成的工期損失,每拖延一天罰款
第二條:工程承包方式及結(jié)算方法。
1、本工程一律不設(shè)預(yù)付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程,均采用甲乙雙方協(xié)商的單價(jià)按乙方實(shí)際完成的工作量進(jìn)行計(jì)價(jià)結(jié)算。該單價(jià)均已包括了為實(shí)施和完成該工程所需的勞務(wù)、材料、機(jī)械、試驗(yàn)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、預(yù)制場(chǎng),工棚等的臨時(shí)征地費(fèi),工程臨時(shí)用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費(fèi)用,人員設(shè)備調(diào)遣費(fèi)用、安裝、缺陷修復(fù)、管理、保險(xiǎn),個(gè)人所得稅、工程照管及利潤等費(fèi)用。以及合同明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),由乙方自負(fù)盈虧。
3、乙方所承包施工的工程,在未得到監(jiān)理單位及建設(shè)單位計(jì)量前,不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后的綜合單價(jià)見附表。合同簽訂后,甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價(jià)。
5、工程變更部分的單價(jià),如合同中有的,套用合同清單單價(jià),如超出合同清單之外的,按甲乙雙方共同協(xié)商的單價(jià)。
6、工程量清單是合同的組成部分,清單數(shù)量為暫定工程數(shù)量,業(yè)主對(duì)工程數(shù)量的增減不減除乙方的合同義務(wù),即不能作為乙方降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整單價(jià)的依據(jù),也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過程中,乙方施工機(jī)械車輛所需油料,在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業(yè)主對(duì)甲方的有關(guān)工期、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條:工程計(jì)量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請(qǐng)計(jì)量款一次,計(jì)量款的支付時(shí)間按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同中相應(yīng)條款執(zhí)行。但因建設(shè)單位延期支付計(jì)量款,甲方作相應(yīng)延期。
2、業(yè)主計(jì)量款只能付至甲方專用帳戶上,乙方可在甲方帳戶內(nèi)開設(shè)內(nèi)部分戶。甲方支付乙方計(jì)量款時(shí),要求乙方提供帳號(hào),支付時(shí)采用轉(zhuǎn)帳的方式進(jìn)行支付。
3、乙方必須派專人辦理計(jì)量款的支付手續(xù),并提供其身份證復(fù)印件給甲方財(cái)務(wù)部備案。否則,甲方有權(quán)拒絕支付。
4、乙方申請(qǐng)的計(jì)量項(xiàng)目及工程數(shù)量,必須符合業(yè)主要求的手續(xù),即只有合格的工程才予計(jì)量。乙方完成的項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后,按技術(shù)規(guī)范中符合計(jì)量規(guī)則要求的工程數(shù)量據(jù)實(shí)計(jì)量。
5、甲方支付乙方計(jì)量款時(shí),以乙方實(shí)際完成工程量的80%進(jìn)行支付,并且要求乙方已完工程在質(zhì)量、安全及文明施工方面,必須得到項(xiàng)目部、監(jiān)理工程師及業(yè)主的認(rèn)可。否則,因乙方工程質(zhì)量、安全及文明施工不符合要求時(shí),甲方有權(quán)拒絕支付乙方該月的計(jì)量款。
6、甲方撥付進(jìn)度款時(shí),予留20%作為工程質(zhì)量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經(jīng)項(xiàng)目部、監(jiān)理及業(yè)主驗(yàn)收并發(fā)放竣工驗(yàn)收證書,,支付至乙方實(shí)際完成工程量的95%,余下5%作為工程質(zhì)量保留金,保留金的期限以業(yè)主規(guī)定為準(zhǔn)。
7、保修期間發(fā)生的缺陷修復(fù)及費(fèi)用,由乙方承擔(dān),如委托甲方修復(fù),修復(fù)費(fèi)用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金,扣除乙方承擔(dān)的工程缺陷修復(fù)費(fèi)用后,將余額返還給乙方。
8、工程量具體計(jì)量程序及支付辦法詳見項(xiàng)目部編制的《施工隊(duì)工程計(jì)量及支付辦法》。
第四條雙方職責(zé)甲方職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對(duì)乙方承包工程的技術(shù)交底、圖紙會(huì)審工作,并協(xié)助乙方解決工程施工中的技術(shù)問題。
2、乙方施工的工程質(zhì)量,安全工作按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范,質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量、安全的規(guī)定進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查,協(xié)助乙方處理好質(zhì)量安全事故。
3、甲方有權(quán)按照公司內(nèi)部的管理制度對(duì)乙方施工作業(yè)進(jìn)行定期或不定期的質(zhì)量、安全,文明施工,勞資等方面的檢查并進(jìn)行評(píng)定。根據(jù)評(píng)定結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)、罰,對(duì)乙方達(dá)不到合同約定或甲方要求的,甲方在第二次警告后仍無改進(jìn)者,甲方有權(quán)自行安排人員整改,其費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4、甲方有權(quán)對(duì)乙方財(cái)務(wù)實(shí)行監(jiān)督、審查,制止不合理的財(cái)務(wù)開支,以確保工程款專款專用。
5、乙方承包工程的質(zhì)量,進(jìn)度不能滿足甲方與建設(shè)單位簽訂的總承包合同要求時(shí),甲方有權(quán)對(duì)乙方承包的工程量進(jìn)行調(diào)整,并要求乙方對(duì)已完工程不合格部分進(jìn)行整改,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
6、由于乙方施工質(zhì)量達(dá)不到甲方要求,質(zhì)量低劣且在整改期限內(nèi)無明顯改觀,甲方有權(quán)終止本合同,另選施工隊(duì)伍,乙方應(yīng)立即退場(chǎng)并無權(quán)要求支付任何附加費(fèi)。
乙方職責(zé):
1、乙方按照自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的原則合法經(jīng)營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財(cái)務(wù)監(jiān)督。
2、乙方進(jìn)場(chǎng)7天內(nèi),應(yīng)向甲方提交一份詳細(xì)的施工進(jìn)度表
甲方:___________
乙方:___________
日期:___________
建設(shè)單位(以下簡(jiǎn)稱甲方)_________________
地址:____________________________________
郵碼:_______________
電話:_______________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
拆遷戶(以下簡(jiǎn)稱乙方)____________________
地址:____________________________________
郵碼:_______________
電話:_______________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
根據(jù)________建筑安裝工程的建設(shè)需要,經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的.權(quán)利義務(wù),保證拆遷工作的順利進(jìn)行,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有________結(jié)構(gòu)的住房____幢____間,共________平方米(原住房面積的數(shù)量,私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明自住的數(shù)量為準(zhǔn);租住公房以承租數(shù)量為準(zhǔn),單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準(zhǔn)),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應(yīng)付給乙方拆除費(fèi))甲方負(fù)責(zé)于________年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應(yīng)的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在____市規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)的地區(qū)內(nèi)進(jìn)行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對(duì)其安置時(shí)應(yīng)適當(dāng)壓縮,但對(duì)壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價(jià)補(bǔ)償;乙方原住房嚴(yán)重?fù)頂D不便的,應(yīng)按其家庭人口情況給予適當(dāng)照顧)
第二條乙方應(yīng)于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房),甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費(fèi)________元。
第三條甲方對(duì)乙方在臨時(shí)周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補(bǔ)助:
1、乙方自行找房周轉(zhuǎn),每人每月補(bǔ)助________元;
2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元;
3、乙方用甲方的簡(jiǎn)易房周轉(zhuǎn)的,周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡(jiǎn)易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的,取暖季節(jié)每人每月補(bǔ)助________元取暖費(fèi),并按規(guī)定補(bǔ)助增加的公共交通月票費(fèi)用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________,共____套____間,____層____號(hào),配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽同意____作為乙方代表人,授權(quán)他(她)在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項(xiàng)費(fèi)用,一律由乙方代表人________領(lǐng)取。甲方對(duì)乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等,一律不負(fù)責(zé)任。
第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費(fèi)用。逾期____日,應(yīng)按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時(shí)按量向乙方單位撥給相應(yīng)的投資、材料和遷建用地,每逾期____日,應(yīng)向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點(diǎn)和面積、層次給乙方安置住房,應(yīng)向乙方償付____元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務(wù)。乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的。由甲方申請(qǐng)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對(duì)乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期____日,應(yīng)向甲方償付違約金____元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴,乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時(shí)搬遷,時(shí)間順延,但必須告知甲方情況。
第七條其他約定:________________________________________。
本合同自甲乙雙方簽之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的,可提請(qǐng)當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)管理部門調(diào)解,調(diào)解不成的,可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產(chǎn)管理局、____銀行、建委、計(jì)委____等單位各留存一份。
建設(shè)(甲方)____________(公章)
拆遷戶(乙方)____________(公章)
代表人:____________
代表人:____________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同15
發(fā)包人(全稱):國家鹽化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:國家鹽化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心場(chǎng)坪綠化工程工程地點(diǎn):自貢市板倉工業(yè)集中區(qū)
工程內(nèi)容:場(chǎng)坪綠化工程(具體內(nèi)容詳見工程量清單)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):自發(fā)【200 】項(xiàng)批新號(hào)資金來源:財(cái)政投入
二、工程承包范圍
承包范圍:施工圖及工程量清單所含范圍內(nèi)的`全部施工內(nèi)容
三、合同工期
開工日期:20__年10月__日竣工日期:20__年11月__日計(jì)劃工期:日歷天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
五、合同價(jià)款
金額(大寫):壹佰陸拾陸萬元(人民幣) ¥:1660000元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議中有關(guān)詞語含義與本合同《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
_____
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
_____
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其它應(yīng)支付的款項(xiàng)。
_____
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:20__年10月__日
合同訂立地點(diǎn):______
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑裝飾工程施工合同02-23
建筑工程施工合同06-13
小型建筑工程施工合同03-03
建筑工程施工簡(jiǎn)易合同02-24
關(guān)于建筑工程施工合同06-06
【精】建筑工程施工合同06-22
【熱門】建筑工程施工合同06-23
建筑工程施工合同【熱】06-23
【熱】建筑工程施工合同06-24
【推薦】建筑工程施工合同06-24