【熱】建筑工程施工合同
在人們的法律意識不斷增強的社會,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
建筑工程施工合同1
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的`金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同2
發包方:__________(以下簡稱甲方)
承包方:__________(以下簡稱乙方)
發包方經__________年__________月__________日經過投標方式對工程進行招標,經過現場議標,決定由承包方中標承建。為了明確雙方權利和義務,本著平等互利、協商一致和誠實信用的原則,根據國家《經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商達成如下協議。
第一條工程概況
1、工程名稱:__________
2、建設地點:__________
3、建筑面積(平方米):__________
第二條承包范圍
1、設計方案及報價書所包括的內容。
2、中標范圍未包括的工程內容:
1、中央空調、電動感應門、電動卷簾門。
2、地面磚、墻面磚材料。
第三條工程造價
(一)本合同承包總造價為人民幣__________元(大寫:__________元整)包干價。其中:裝修工程__________元;土建工程__________元。
(二)本合同承包范圍外甲方要求增加裝修內容,按實際增加工程量經審定后結算。
第四條工期
(一)本合同總工程為日歷天60天。(包括10天收費時間在內)
(二)開工日期__________年__________月__________日,竣工日期__________年__________月__________日。
(三)如遇下列情況,經發包方現場代表簽證后,工期作相應順延,并通過書面形式確定順延期限:
1、發包方在合同開工期前2天,不能交出施工場地、進場道路,施工用水、電源未按規定接通而影響承包方進場施工者;
2、明確由發包方負責供應材料,設備、成品或半成品等,未能按雙方指定日期進場,或向承包方交驗時發現有缺陷,需要修、配、改、代換而耽誤施工進度者;
3、因設計變更而增加工程量者;
4、一周內,非乙方原因一次連續停水停電達4小時(含4小時),累計超過8小時者;
5、未按合同規定撥付預付款、工程款、代購材料價差款而影響施工進度者。
第五條材料、設備供應方式和價格
中央空調、電動感應門、電動卷簾門由甲方采購安裝,地面磚、墻面磚材料由甲方采購,其余材料由乙方采購。
第六條雙方責任
(一)發包方:
1、辦理土地往用、青苗、樹木的賠償、墳地遷移、房屋搬遷、障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的)并提供的關隱蔽障礙物資料。
2、在開工前1天做好建筑紅母雞外的“三通”和紅線以內的場地平整;按審定的施工組織設計或施工方案,提供紅線圖以內距離建筑物不大于50米的水、電源聯結點,并裝好水、電表,以便承包方按表計費。并負責紅線外道路的維修。
3、根據施工地區供水、供電、電力、水壓情況,采取措施滿足用水、用電需要。
5、于本合同簽訂后1天內(以收簽最后一張圖紙日期為準)向承包方提供完整的建筑安裝施工技術資料1套。
6、確定建筑物(或構筑物)道路、線路、上下水道的定位標志水準點和座標控制點。
7、發包方需要交變更設計時,應提前15天辦理好工程變更和修改設計手續。
8、派駐現場代表,對工程進度、工程質量、隱蔽工程進行監督檢查。負責設計圖紙問題的處理,設計變更的.簽證,工程中間驗收,工程進度撥款簽證和其它必須的簽證。
9、組織對工程的竣工驗收,并按合同規定日期配合發包方辦好竣工決算工作,及時了結工程財務和工程尾款。
(二)承包方:
1、編報施工組織設計和施工方案,施工總進度計劃、材料、設備、成品、半成品進場計劃,用水、用電計劃,開竣工通知書,隱蔽工程驗收單等,并及時送發包及有關單位。
2、于每月月末后1天內向發包方報送次月月度施工計劃、屬發包方供應的材料、設備需有計劃和當月工程進度月報(包括工程量、工作量和形象進度)。如不按時報送,發包方不予支付工程進度款。
3、做好施工組織管理,保持現場的清潔,道路暢通,器材的堆放整齊,并及時清除建筑垃圾,作到文明施工。
4、交工工程須將門窗、玻璃、地面打掃干凈、廁所、廚房的下水,污水道清理干凈,做到窗明地凈,工完場地清。
5、工程竣工后清理現場(包括建筑物周圍2米內和堆到2米外)的余土及其它施工堆積物。
6、乙方必須采取切實可行的施工措施保證施工安全,施工期間如發生安全事故,由乙方承擔全部責任。
第七條工程質量和檢查驗收
1、質量等級:工程質量達到合格。
2、優質等級的補償。
3、工程竣工驗收,應以施工圖紙、圖說、交底紀要、設計更改通知,國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。
4、施工中承包方根據發包方要求,應及時提供關于工程質量的技術資料,如材料,設備合格證,試驗、試壓、測試報告等的影印件。材料代用必須經過設計單位和發包方同意簽證后,方得代表施工。
5、承包方必須健全質量檢查制度,在施工現場設專(兼)職質量安全檢查員,做好自檢記錄。
6、凡隱蔽工程,由承包方自檢后,填寫《隱蔽工程驗收單》通知發包方檢查驗收。發包方接書面通知后1小時內應到現場檢驗,認可簽證后方可進行下一工序施工。發包方未按時檢查驗收,承包方經質檢部門檢驗確認合格后,即可隱蔽續施工,發包方事后應予承認并補簽手續。如發包方事后提出異議,經復查合格者其費由發包方負責;不合格者由承包方負責;因此而造成損失由責任方負責,工期相應順延。
7、電氣照明、通風、水暖、衛生工程和機電安裝工程竣工后,必須按照有關規定進行技術檢驗。屬于單位試車,由承包方負責進行。投料負荷試車和聯動無負荷試車,由發包方負責進行。無論由誰負責試車,雙方均應互相配合,共同進行。
試車中需要的動力、油料、燃料、材料、儀器、專用工具、技術勞務費用等,由發包方提供,其費用包括在定額內的,由承包方負擔,定額內未包括的,由發包方負擔。
8、設備安裝工程,由承包方會同發包方將已完工工程(設備基礎)向安裝單位辦理中間交工手續,并作為竣工驗收的依據。
9、工程竣工后,承包方按規定整理提供完整的技術檔案資料,并發出竣工通知書。經雙方協商確定時間,由發包方組織有關單位進行竣工驗收,驗收合格后,雙方簽具交工驗收證書,并將工程移交發包方管理,如發包方拖延接收,其保管費用和因此造成的損失由發包方承擔。
交工驗收中如發現有不符質量要求,需要返工的工程,應分清責任,屬施工原因造成的按雙方驗收進商定的時間內由承包方負責修好,再進行檢驗,竣工日期以最后檢驗合格日期為準。
10、已竣工工程,在交工前由承包方負責保管,未辦理交工驗收,發包方不得動用,否則視同交驗,由于承包方原因應交而不交房屋者,除按拖延工期條款處理外。并賠償因此而造成的經濟損失。
11、工程交工驗收后,按建設部有關規定,土建工程保修為一年,采暖工程為第一個采暖期,水電保修期為半年,住宅工程屋面保修三年,保修證明書在交工驗收后由承包方發給發包方。
對因施工造成的質量問題發包方應書面通知承包方的約期進行修理,如承包方拒不修理,發包方好可動用預留__________%的保修款,超支部份應由承包方承擔。
第八條施工圖紙修改
1、發包方交付的施工圖紙和說明以及各種技術資料,均為施工的有效依據,發包方、承包方不得擅自修改。
2、施工圖的重大修改變更,必須經原批準主管機關批準,設計單位同意,并提前15天辦理設計修改議定單,經發包方簽證后,承包方才予實施。議定單和修改圖紙發出份數與施工圖份數同,并作為本合同的補充文件。
3、修改部份的工程費用,按發生時有關定額結算,由承包方編制,發包方認可,確定增減造價。
4、當修改屬于設計錯誤,設備變更,面積(容積)增加,結構改變,標準提高,工藝變化,地質與設計不符合或承包方原因時,其發生的費用增減(包括返工損失,停工、窩工,人員和機械設備調遷,材料和構件積壓的實際損失)由責任方負責。
5、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計的合理化建議,經發包方設計單位或有關技術部門同意采納實施其節約價值,按國家有關規定分配。
第九條工程款支付
工程完工經竣工驗收合格后7日內甲方一次性支付工程總價款與乙方。
第十條獎與罰
1、工程提前或拖延的獎罰。
按合同工期提前竣工者,每提前一天,由發包方按承包總造價的萬分之(或人民幣__________萬元)獎給承包方,反之延誤工期,亦按提前工期的獎勵比例照罰承包方。
2、工程質量的獎勵與罰款:
質量的優劣由市(區)建筑工程質量監督站認證。獎罰建筑面積計算,優良工程按工程總造價的__________%獎勵;合格工程不獎不罰;不合格工程,屬承包方原因造成的,除承包方返修達到合格標準外,每平方米罰款__________元。(不實行質量獎罰的不執行此條)。
第十一條其它
1、不論新、改、擴建工程承包方在易燃、易爆、動力設備、高壓線路、管道、密封或防震車間附近。以及臨街交通要道、人行通道旁施工時,必須采取嚴格的防護措施,發包方應負責提供技術資料和防護要求,并承擔其措施費用;承包方負責提出設施方案,并報送發包方和有關部門審查備案。如承包方防護不力而發生安全事故,由承包方承擔事故責任和因此而造成的一切經濟損失。
2、專業工程質量需分包時,應按有關管理規定辦理,并及時向發包方及有關單位報送分包合同。
第十二條本合未盡事宜,經雙方協商簽訂補充協議,與本合同有同等法律效力。
第十三條在合同執行中,雙方發生爭議,應及時協商解決,協商無果或當事人不愿通過協商解決的,雙方約定可向經濟合同仲裁委員會審請仲裁或向人民法院起訴(選擇其中一項)。
第十四條本合同經雙方簽字蓋章后生效,至合同工程竣工交驗、結清工程尾款,保修期滿后,自然失效。
第十五條本合同一式肆份,甲方執叁份,乙方執壹份,雙方簽章生效,均有同等效力。
合同訂立時間:__________年__________月__________日
發包方__________:(章)承包方:__________(章)
地址:__________地址:__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
委托代理人:__________委托代理人:__________
電話:__________電話:__________
電掛:__________電掛:__________
開戶銀行:__________開戶銀行:__________
帳號:__________帳號:__________
建筑工程施工合同3
甲方:_______________(發包方)
乙方:_______________(承包方)
經甲乙雙方友好協商,遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當地有關法律、法規,本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,雙方就本工程建設施工事項達成共識,具體內容如下:
第一條:工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、工程內容及承包范圍:_______________
4、建筑規模:_______________
5、工程造價:_______________
6、質量等級:合格。
7、設計變更按甲方書面通知并經甲方代表簽字蓋章確認的變更通知為準。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包質量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準備
1、工程所需鋼結構構件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負責供應。
2、安裝所需設備,包括吊機生產車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責任
1、甲方的責任
(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現場條件,協調現場情況,為乙方正常施工創造條件。
(2)甲方督促檢查工程進度,工程質量,施工技術及安全生產。
(3)安排指定現場的施工人員的生活區位置。
(4)統一審核工程預決算和竣工結算。
2、乙方的責任
(1)確保本協議規定的質量、安全、工期按期完成。
(2)進場前________天內,向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進場后________天內,編制出工程施工組織設計及進度計劃,報甲方批準后實施。
(4)及時向甲方報送工程計劃、統計、技術、質量、安全等有關資料,并接受甲方職能部門的檢查指導。
(5)如安裝中途不符合要求,甲方有權要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準,由此造成的全部相關費用由乙方承擔;在規定時間內,乙方未能及時返工整改,甲方有權指出乙方出場、停止安裝,并承擔一切經濟損失。
第四條工程工期
1、開工日期_________年______月___日,竣工日期_________年______月___日,
本工程有效工期______天,法定節假日除外。
2、開工日期以實際開工日為準。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃,協議簽署后乙方應在_________年______月___日內進駐現場,并按照約定時間開工。
3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時,甲方及監理工程師可向乙方發出指令,要求乙方人員、機械加班工作,乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內作業時間標準)。
第五條工程質量
1、嚴格按照施工圖與說明書,按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術規范》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》精心組織施工,確保工程達到合格。
2、工程質量達不到合格等級,由乙方負責;達到合格等級,不獎不罰。
3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關質量部門的檢查,監督和處理。
4、在規定的保修期內,由乙方無償進行維修。
5、乙方所承建項目嚴格按照國家現行有關建筑法律法規、施工規范、標準及地方文件進行施工和管理,如工程在檢查驗收中經評定為不合格工程,甲方有權向乙方索賠,由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、施工過程中質量不符合要求時,甲方或監理有權要求乙方停工整頓或返工處理,情節嚴重的給予每次______元處罰,如乙方返工后仍達不到合格要求,甲方有權解除合同,由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、乙方在施工中,為確保工期、質量、安全,必須使用符合安全標準的'施工機械,對危及生產安全的機械一律不得進入現場施工。
8、在施工中及施工現場出現的一切安全事故由乙方負責。
第六條:文明、安全生產
1、施工現場必須滿足省市有關安全文明施工規定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執行。
3、施工期間必須注意安全生產,嚴格遵守安全生產的有關規定,遵守勞動用工條例,工地發生的任何責任事故,由乙方承擔全部責任。
第七條:工程款的支付與結算
1、雙方同意按照進行結算。
2、施工用水電
甲方負責施工現場的三通一平全部到位。
施工產生的水、電費由乙方承擔(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔,產生費用乙方按實收取)。
第八條合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協議后,乙方人員進場,乙方向甲方交合同履約保證金______元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時間內,因甲方原因造成工程未能按時開工,工期可以順延,在甲方具備工程開工條件時,本工程協議繼續有效。
3、合同履約保證金退還:工程施工至退還履約保證金______%,具備竣工驗收條件退還履約保證金______%。
第九條付款方式
1、乙方墊資施工至后,經甲方核實確認工程量價款后______日內向乙方支付已完工程量的______%工程款。
2、工程驗收合格后,付至工程總造價的______%。
3、工程竣工驗收合格后,乙方指派有資質的專職工程核算人員積極配合審計結算。結算時間為______個月。工程結算審計______個月內完成?⒐べY料移交甲方驗收合格后,付到工程決算款的______%;備案完成后付到工程決算款______%。
4、余留工程款的______%為保修款,按雙方保修協議支付,直至結清全部工程價款。
第八條材料
1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方,并附合格證、實驗報告,經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
第九條付款違約條款
1、甲方不按合同書約定支付工程款,乙方有權停止施工,由此造成的工期延長,工期相應順延。
2、工程完工后,甲方不按合同書約定支付工程款的,甲乙雙方協商解決辦法,如協商不成,乙方有權申請人民法院進行依法解決。
第十條質量保修
質保期內如出現質量問題,乙方接到甲方通知______小時內不進行維修,甲方有權安排他人維修,所產生的費用從質量保修金中扣除,不足之處有乙方補足。
第十一條違約責任
1、協議后效后,某一方不履行協議或單方終止協議、或單方原因造成對方終止協議的,應承擔工程總造價%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起______日內提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
第十二條其他
1、在開工前雙方簽定鋼結構工程施工合同。
2、乙方負責按時清理施工產生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協議中的所有條款均為合同的內容,均納入合同管理中。本協議條款與大合同有沖突的地方,以本協議條款為準。
4、本協議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協議一式肆份,甲、乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效,工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議,雙方友好協商處理,協商無果至當地仲裁委員會或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方:_______________
乙方:_______________
法定代表人:_______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
委托代理人:_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
建筑工程施工合同4
發包方:________(以下簡稱甲方)
承包方:________(以下簡稱乙方)
甲方在____區____社區____地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:____市____區____社區____地
2、工程地址:____市____區____社區____地
3、建筑面積:全框架結構共11層,總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構筑物飄板、天溝按全面積計算,雨蓬、空調板按半面積計算)。注:括號內條例經協商不計算面積,但水電由甲方負責施工,工資由甲方付款。
4、承包范圍及內容
。1)主要內容:按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建筑要求進行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包干,住房每層高度為3米,第一層為3.8米,±0.00以下按實結算,并計算乙方的.其它費用開支,為一次性支付。
(2)配套附屬工程,另行按實計算。
。3)水、電由甲方負責。
。4)室內留門洞,粉好門套,預制構件由甲方購買。
5、材料材料及工程質量要求
。1)主體工程質量必須達到一次性驗收合格。
(2)乙方應認真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時接受甲方的檢查、驗收。
。3)因乙方原因工程質量達不到規范質量標準,乙方承擔一切責任,工程質量達不到規范標準的部分,乙方按照甲方的要求標準和重新施工,直至符合規范標準合格為止,所有費用由乙方負責。
。4)若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質量和損失由甲方負責。
。5)外墻為100×100或(100×200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。
6、承包方式及合同價款
。1)工程采用包工不包料大包干形式,承包價格為220元/平方米,安全保險由乙方負責。
。2)澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。內鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用,乙方負責綁扎,外架由乙方負責。
7、工期要求
工期總共為180天,自____年____月____日開工到____年____月____日竣工。
8、付款方式
工程總價約為____萬元,簽訂合同預付乙方的進場費及備料款____萬元,以后每完成一層主體付工程總價的65%,內外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
9、雙方責任
(1)甲方應保證工程款及時到位,防止資金問題而造成工程停工,而達不到預期進度由甲方負責。
(2)甲方未按合同規定履行自己應負的責任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應賠償給乙方造成的實際損失。
。3)承包人不得將承包工程轉包給他人,也不得將其承包工程支解以后分包的名義發包他人,否則,合同自行終止。
(4)甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則,認真履行職責,協助保密等義務。
(5)本合同一式四份,雙方各執二份,合同自簽字生效,發包人、承包人履行合同的全部義務,承包人自發包人交付竣工結算款支付完畢,本合同自行終止。
甲方(公章):_______________乙方(公章):_______________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_____________年____月____日____________年____月____日
建筑工程施工合同5
甲方(全稱): (以下簡稱“甲方”)
乙方(全稱): (以下簡稱“乙方”)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,結合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程施工有關事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數 天
四、質量標準:
工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20xx合格標準。
五、合同價款
概算金額(大寫): 萬元
(小寫): 萬元
其它約定:
六、合同文件使用的語言文字,標準和適用法津
6.1合同語言:漢語
6.2適用法律法規:《合同法》
七、工程施工圖
甲方負責向乙方提供施工圖或工作聯系單。
八、駐工地代表
甲方駐工地代表:
乙方駐工地代表:
監理公司駐工地代表:
九、質量與檢驗:
9.1工程質量
9.1.1工程質量應當達到協議約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定質量標準,乙方承擔工程造價1%的違約金責任。
9.1.2因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的,并且無法整改的,乙方承擔全部違約責任。
9.1.3經甲方項目負責人或監理認定施工過程中不符合施工規范、設計要求及質量要求的,甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改,符合質量要求的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用,并按不合格部分工程造價的5%承擔違約金。
9.1.4經過整改仍達不到合格標準的,但因工期等原因不便再次整改又暫不明顯影響使用的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用,并按不合格部分工程造價的50%承擔違約金,工期不予順延。
9.1.5若因甲方生產等特殊原因無法整改,暫不明顯影響使用的,必須經甲方工程管理部門確認,可不整改。但按其不合格部分工程造價的20%承擔違約金。
9.1.6乙方應按照標準、規范和設計圖紙要求及甲方、監理依據合同發出的指令施工,隨時接受甲方、監理的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并根據要求向甲方及監理提供與工程質量有關的技術資料。
9.2隱蔽工程和中間驗收
9.2.1施工中凡需隱蔽的項目,乙方應提前2小時通知甲方項目負責人,由甲方項目負責人組織工程管理人員驗收,并在《隱蔽工程驗收記錄》上分別簽字認定合格后,方可隱蔽及進入下道施工工序,沒有隱蔽記錄或隱蔽記錄簽字不齊全(按甲方制度表樣要求)的施工內容,甲方不予認可其工程量。
十、雙方責任
10.1甲方工作
10.1.1提供施工圖,組織設計單位進行設計交底,并組織相關專業部門人員及乙方參加圖紙會審。
10.1.2將水、電提供至乙方施工界區,協助乙方進行周邊關系的協調,營造良好的施工環境。
10.1.3及時對乙方的工程進度按月進行審核,對隱蔽工程及時現場簽證確認,確保施工順利進行。
10.1.4及時對甲方與生產相連接的系統裝置進行調度協調,確保施工順利進行。
10.1.5工程完工后,乙方提出書面申請,甲方項目負責人經核實后填寫完工單,對完工時間給予確認。
10.2乙方工作
10.2.1按國家施工規范施工,按甲方提供的施工圖、審定的施工方案保質保量完成工程任務。
10.2.2乙方應按照本合同約定或甲方正式通知的開工日期開工,嚴格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影響施工工期,工期順延。因乙方原因影響工期,每推遲一天,承擔違約金500元。
10.2.3乙方對現場作業和施工方法的完備性、安全性負責,并應向監理工程師報送本工程擬采用的施工組織設計并編制相應的施工方案,并經甲方工程管理部門和監理工程師審定。如乙方對施工組織設計和施工方案做出修改,應事先征得甲方工程管理部門和監理工程師書面同意。
10.2.4乙方不得將本工程分包或轉包第三方,若出現將本工程分包或轉包第三方的,甲方有權終止合同。
10.2.5乙方必須保證按時發放所屬工人的應得收入。因乙方原因造成其供應商及所屬工人有過激行為影響甲方正常工作秩序的,由乙方向甲方支付10萬元違約金。
10.2.6因乙方原因在社會輿論上造成對甲方不利影響的,由乙方向甲方支付10萬元違約金,且甲方有權終止合同。
10.2.7及時按照施工工序控制要求向監理單位申報材料計劃、工序報驗,按照合同完成全部內容后,及時申報竣工驗收單,并向監理單位、甲方相關部門提供竣工、決算資料一式四份。
10.2.8乙方應在每月25日將當月完成的工程進度預算及相關資料送監理、甲方項目負責人審核,再由甲方項目負責人報甲方預決算中心審核。
十一、安全施工
11.1安全施工與檢查
11.1.1工程安全要求達到國家規范要求,無重大安全事故,因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的,須向甲方支付工程結算總價的1 %違約金,并承擔全部的責任。
11.1.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定,嚴格按安全、文明標準組織施工。
11.2安全防護
11.2.1乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的`法律法規,保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理,并承擔因自身責任造成的損失和罰款。
11.2.2乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度,服從甲方統一管理,并隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。
11.2.3乙方采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用,由乙方全部承擔。
11.2.4乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場,由此造成的大小安全事故由乙方負責。
11.2.5乙方應確保現場安定和保護現場及鄰近人員的生命、財產安全。
十二、工程材料
12.1乙方材料
12.1.1甲方有權對乙方提供的工程材料進行檢查監督,并提出意見,乙方必須聽取甲方的意見并及時糾正,乙方不得把不符合國家標準的材料用于本工程,否則由此造成的后果及經濟損失均由乙方承擔。
12.1.2乙方提供的材料必須按甲方工程管理相關制度規定準確填寫《工程材料進(出)場登記表》,由甲方驗收人員驗收后簽字確認,材料消耗量應控制在合理范圍內。
12.1.2.1如登記的實際進場數量(進場數量減去出場數量)少于定額分析用量的,按定額分析數量減去實際數量所計算的造價承擔違約金。
12.1.2.2凡是材料(包括半成品)檢驗批次不足的,結算時對不足批次按200元/批次扣罰;檢驗批次不足部分,按結算價格的30%承擔違約金。
12.1.2.3檢驗強度不合格的,經監理工程師或甲方專業管理部門認定又無法整改的,按最終檢驗強度的20%承擔違約金。
十三、工程款支付
13.1每月工程進度支付至累計進度(含扣除甲方供應材料、機械等費用,優惠后)的70% 。同時在不超過三個月內逐次扣回預付款,且必須在主體完工一個月前全部扣完。(累計進度以甲方預決算中心審核的進度預算為準,僅作為進度款支付的依據。)
13.2工程全部竣工,甲方負責組織項目負責人、專業管理部門、監理人員驗收。經驗收合格,甲乙雙方確認工程總造價后,支付至工程總造價的90%,留工程總造價的10%作為工程質量保證金。
十四、工程變更
14.1設計變更由甲方以設計變更單的形式提前書面通知乙方。
14.2設計變更由甲、乙雙方核定為準。
十五、竣工驗收與結算
15.1竣工驗收
15.1.1工程實際竣工日期以甲方竣工驗收合格之日為準。
15.1.2技改工程在施工單位撤出現場之日起的一個月內,必須向甲方工程管理部門提交竣工驗收資料及竣工驗收申請,未在規定時間內提交資料的,按500元/天承擔違約金。
15.2工程量的確定
15.2.1工程量按竣工圖及甲、乙雙方現場簽證所確認的實際發生量為準。對乙方超出設計圖紙(含設計變更)范圍和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。
15.2.2工程量簽證必須實事求是,若出現隱蔽驗收記錄與現場實際不符的,甲乙雙方重新核實后,以現場實際情況為準。經重新核實后虛增的工程量,乙方應按實虛增工程造價的100%承擔違約金。
15.2.3施工單位私自涂改工程資料上的數量或材料審批價格等,涂改后虛增費用不予結算,并按涂改后虛增費用的100%承擔違約金。
15.3竣工結算
15.3.1包干價以外部分工程量按宜化常規方式結算,材料以物管部批價為準。
15.3.2施工中用甲方水、用電費由甲方提供。
15.3.3乙方應實事求是編制工程進度預算書和工程總造價決算書,報審金額超過進度審核額和決算金額20%的,由乙方分別按審減額的1%和6%承擔違約金。
15.3.4乙方送交決算書后,在甲方認可有效的簽證單內如出現漏報、少報,原則上甲方不予調增。如要求調增的,乙方按調增金額的20%支付違約金給甲方。
15.3.5乙方接到甲方核對工程決算的通知一周內,必須與甲方核對并提出反饋意見,十五日內配合甲方完成決算審核。如十五日內無書面反饋意見的,視同乙方認可甲方審核的工程造價。
15.3.6其他未盡事宜執行甲方《施工工程結算標準》。
十六、質量保修
16.1乙方應在質量保修期內對交付甲方使用的工程承擔質量保修責任,并在工程竣工驗收前,與甲方簽訂工程質量保修書(附件三),作為本合同的附件。
16.2如果乙方未能在約定時間內修正某項質量缺陷,則甲方可自行或指派第三方修正缺陷,因此產生的費用由乙方承擔。
16.3質保金和支付辦法:竣工驗收合格,決算交甲方審核后,留工程總造價的10%作為質量保證金。質量保證期滿1年(其中質保期約定為1年的則按滿1年),經雙方相關人員驗收確認,工程無任何質量問題,則可付清。質保金不計息。
十七、本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,雙方簽字蓋章后生效。
十九、合同附件
附件一、建筑工程取費表
附件二、土建單價包干分項價格
附件三、工程質量保修書
附件四、工程項目施工承諾書(工程管理制度及安全管理制度)
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
甲方代表: 乙方代表:
電話: 電話:
開戶 行: 開戶 行:
帳號: 帳號:
建筑工程施工合同6
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保xx,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他/有關法律、法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協商一致,特訂立本協議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程施工范圍及技術要求:
四、工程造價:本工程預算價為xx萬元。
五、承包方式:包工包料。
六、結算方式:本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為xx,工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式:工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的`90%,余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期:工期總日歷天數為xx天,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經甲方確認后,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工,按時保質保量完成,工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識,做好現場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應的施工資質,經甲方認定后方可簽訂施工協議。
2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為xx個月,質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內,乙方未進場修復,視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份,乙方執壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
簽訂日期:
建筑工程施工合同7
發包方:
承包方:
依照(中華人民共和國民法典),(中華人民共和國建筑法)及其他有關法律,行政法規,遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就張氏祠堂地基處理及地坪混凝土事宜協商達成一致、訂立本合同。
一、工程概況及基本要求
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、乙方施工進度、質量、安全不符合規范及甲方要求,甲方有權單方面解除合同,乙方所完成工作量將不予結算,同時另行安排其他班組施工,因此增加的各項費用由乙方承擔。
二、施工承包范圍其他要求:
1、承包方式:包工包料:
(1)空樁開挖,澆注
。2)場地平整
(3)基礎開挖
。4)毛石基礎砌筑
。5)混凝土地梁
(6)磚砌圍墻及抹灰。
2、施工范圍:詳見后附雙方議定預算量及協商認可的價格及總價。
三、工程安全、質量標準及工期
1、本工程施工安全、質量必須達到合格標準。
2、乙方要嚴格按照規范進行施工。
3、若出現安全事故,乙方自己承擔事故發生的一切費用。
4、開工日期:以進場實際開工日期為準。
5、竣工日期:以甲方要求完成的時間為準,甲方原因、停水、停電等不可抗力的因素除外不順延。
四、項目負責人
甲方委派的擔任駐地的現場負責人為______________。乙方委派的擔任駐地的現場負責人為______________。
五、合同價款
1、本工程以乙方完成后附預算書表內全部工程量為依據,且以預算書內價格雙方簽字認可為準。
2、工程量若有減少,以此為準;若有增加,單價按簽字單價增加,工程款列入總價內。
六、付款方式:
按工程進度節點支付工程款,具體支付如下:
1、乙方材料進場,甲方支付總價的50%工程款。
2、乙方完成工作量的90%時,甲方支付工程款至90%。
3、乙方工程全部竣工后,工程款尾款支付完畢。
七、甲方的責任和義務
1、甲方負責對工程質量、安全、文明施工、機械電氣設備使用以及公司規章制度等方面的宣傳教育。
2、甲方負責施工現場工程進度計劃安排和質量、安全交底工作。
3、甲方對乙方所施工工程進度、質量、安全、文明施工進行過程監督和管理。
4、其他小型機具及電纜線均由乙方自備。
5、甲方無正當理由逾期支付工程款,承擔中國人民銀行規定的同期貸款利息。
八、乙方的責任和義務
1、嚴格按照施工圖紙、建設單位及甲方的要求進行施工,工程質量達到合同約定標準。
2、乙方負責對所屬施工人員的質量、安全、進度、技術、文明施工等方面的管理。
3、乙方要做到工完場清、材料堆放整齊,乙方若工完場不清,甲方將派人清理并由乙方承擔支付該項所有費用的1.5倍以上金額。
4、乙方違反安全法律、法規和安全施工規章制度的.,甲方同時有權終止本合同。發生重大安全事故,乙方必須及時報告甲方代表,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
5、甲方單方面終止本合同火擅自停工、退場的,甲方不支付任何費用。
6、本合同工程不允許乙方轉包,一經發現,甲方將處以結算總價10%的違約金。乙方在安全、質量、文明施工不符合本合同約定的標準,每發現一處(次)對乙方罰款200元。若質量、安全嚴重不符合規范要求,甲方有權解除合同并要求乙方在24小時內無條件退場。
九、合同爭議及其他
1、甲乙雙方在履行合同是發生爭議,可自行和解或要求有關部門調解。若和解、調解不能達成一致意見的,雙方約定采用下列第a種方式解決爭議:
a、雙方達成仲裁協議,申請____市仲裁委員會仲裁。
b、向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。
2、甲方的《安全事故處理辦法》及規章制度已全部告知,乙方知曉同意。
3、本合同一式五份,甲方持肆份,乙方持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
身份證號碼:
聯系電話:
聯系電話:
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同8
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就下述建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
工程立項批準文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
—2—
工程質量標準:合格
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)
(小寫): 元(人民幣)
六、組成合同的文件
組成本合同的`文件包括:
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、本合同通用條款
4、中標通知書
5、招標文件及答疑澄清
6、投標文件
7、工程建設標準、規范及有關技術文件
8、圖紙
9、工程量清單
10、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。本合同一式 四 份,雙方各執 兩 份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
年月日:
建筑工程施工合同9
甲方:
乙方:
為加快園區的工程施工進度,甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區內的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工,為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款,望雙方共同遵守。
一、工程內容灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、工程承包單價及結算方式
1.人工挖土方:
8.0元
2.C10墊層:2303
3.C25砼基礎地梁構造柱等:2603
4.砌磚:268元
5.模板制安:26元㎡
6.鋼筋制安:4300噸
7.粉刷:18元㎡
8.回填土:
4.0元3
9.內外腳手架:
6.5元㎡
10.灌注樁:
95元
結算方式:各項目工程量以實際完成數量為準,另加18%施工企業管理費。
三、付款方式:甲方按乙方完成的實際工程量的60%付款,余款待驗收合格后一個月內再付。
四、施工期限:自________年____月____日起至年____月____日止。
五、工程質量:嚴格按照甲方提供的.圖紙精心施工,工程質量要求必須符合國家頒發的施工驗收規范和質量標準,工程質量必須全部達到合格,如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。
六、施工安全:施工場地必須采取必要的安全防護措施,消除安全隱患,由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。
七、其它事項:甲方提供水電,乙方使用于本工程中的所有建筑材料,必須符合國家強制性標準及行業標準。
八、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效,在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效,本協議為一式兩份,甲乙雙方各執一份為憑。本協議如有未盡事宜雙方可協商解決。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
簽訂日期:
建筑工程施工合同10
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: 身份證號碼: (以下簡稱乙方)
甲方現將武勝香江豪庭工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方,根據甲乙雙方多次共同協商,在平等一致的基礎上,本著雙方互惠互利的原則,達成本合同條款,供雙方遵照執行。
第一條:工程概況:
1 工程名稱:武勝香江豪庭
2 工程地點:武勝縣城祥升大道。
第二條:承包范圍:
發包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭 車庫 工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內轉土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作內容。
第三條:工期:
(一)開工日期: 年 月 日(根據甲方的工期要求)。
(二)竣工日期: 年 月 日(根據甲方的工期要求)。
第四條:工程價款:
1分部分項工程單價如下:
(1)獨立基礎:基礎土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)、砂巖200元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)。
(2)人工挖孔樁:土方90.00元/m3,頁巖140.00元/m3,板石(需要水鉆施工)280.00元/m3,土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內材料轉運費及清除垃圾轉運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內容:
(1)人工開挖場內土方及建筑垃圾。
(2)人工開鑿場內石方并滿足現行有關規范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉運到甲方指定地點。
(4)場內排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項工序所需的各種設備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項工序的安全責任及相應的`安全勞保用品費用。
(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應做的工作
3、零星簽證計時工60.00元/工日。
4、室內取土夯實、回填 元/ m(含取土、運土、分層回填、夯實)。
5、算工程量。
第五條:施工技術要求:
(一)、基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底,并以書面形式由乙方代表簽證。
(二)、乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規范嚴格施工。
(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行,上一道工序完成驗收合格后,方可進行下一道工序施工。
第六條:雙方責任及工作:
(二)、甲方工作:
1、為施工協調有關工作關系。
2、甲方施工員對工程進度,施工步驟進行安排,指導乙方施工,并對質量安全工作進行質量監督檢查。
(二)、乙方工作:
1、嚴格執行合同中對工程工期、質量安全的要求,服從施工員及現場管理人員的安排,嚴格按照施工圖、交底記要和國家現行施工規范進行施工。
2、加強對工人的管理,教育工人遵紀守法,加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規程進行施工作業,做好自檢工作。
3、組織工人文明施工,加強施工現場管理,不允許工人打架罵人,做到工完場清。
第七條:工程質量驗收
1、嚴格按照國家現行施工驗收規范和質量評定標準進行驗收。
2、因乙方造成的質量問題而返工,由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費,并接受罰款。如無法保證工程質量進度,甲方有權單方面終止本合同,所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方,并清退出場。
第八條:人工費支付
本分項工程無進度款,待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條:安全責任:
在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書,具有同等法律效力。
第十條:其他約定:
1、合同期內乙方借故中途停工或退場,甲方有權拒付人工費,乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金,由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決,在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人,否則甲方有權單方終止合同,所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方,并清退出場。
4、乙方如因工人素質低、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求,以及有違法亂紀行為等,造成所有損失由乙方簽約人全權負責。
5、甲方為乙方提供食宿條件,如乙方人員損失甲方公物,應照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工,每次處罰款2000元以上。
第十一條 其它:
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件,具有同等法律效力,應嚴格遵守執行。
2、未盡事宜,由雙方協商,形成新的合同條款,雙方共同遵照執行。
3、本合同一式叁份,甲方執倆份,乙方執壹份,具同等法律效力,雙方簽字后生效,工程竣工驗收合格,結清尾款,自然失效,
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同11
發包人(全稱):_______________________
承包人(全稱):_______________________
為保證_______________________(工程名稱)在合理使用期限內正常使用,發包人承包人根據《中華人民共和國建筑法)、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》,經協商一致簽訂工程質量保修書。承包人在質量保修期內按照有關管理規定及雙方約定承擔工程質量保修責任。
一、工程質量保修范圍和內容
根據本工程修繕和裝修的項目,雙方約定具體質量保修范圍及內容如下:_______________
二、質量保修期
質量保修期從工程實際竣工驗收合格之日算起,分單項竣工驗收助工程,按單項工程分別計算質量保修期。
雙方根據《建設工程質量管理條例)及有關規定,結合本修繕及裝修工程約定質量保修期如下:
1、土建結構修繕工程為:________年;
2、房屋防水修繕工程為:________年;
3、裝修工程為:________年;
4、電氣管線、上下水管線修繕工程為:________年;
5、供熱及供冷為:________個采暖期及供冷期;
6、室外的'上下水和小區道路等市政公用工程為:________年;
7、其他約定:________________________________________
三、質量保修責任
1、承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任,但不負責原房屋建筑的保修責任。
2、屬于保修范圍和內容的項目,承包人應在接到修理通知之日后7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理,發包人可委托其他人員修理。
3、發生緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水等),承包人接到事故通知后,應立即到達事故現場檢修。
4、對涉及結構安全的質量問題,應當參照《房屋建筑工程質量保修辦法》及其他有關規定,立即向有關主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
5、質量保修完成后,由發包人組織驗收。
四、保修費用
保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
五、其他
雙方約定的其他工程質量保修事項:______________________
本工程質量保修書作為施工合同附件,由施工合同發包人承包人在竣工驗收前雙方共同簽署,其有效期限至保修期滿。
發包人:(公章)___________承包人:(公章)___________
法定代表人:(簽字)_______法定代表人:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)_______委托代理人:(簽字)_______
_________年______月______日__________年_______月____日
建筑工程施工合同12
發包方(以下簡稱甲方):_____________________
承包方(以下簡稱乙方):_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱:_____________________
。ǘ┕こ痰攸c:_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為:______________元整
五、質量標準
5.1質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)
5.2.1本工程的'技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則:按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規范》(_______,《_______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號),《_______省建設工程計價辦法》,_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價,信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準),一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的_______%,工程保修金留結算總價的_______%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份,甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
代表人:___________________
代表人:_____________________
日期:______年_____月_____日
建筑工程施工合同13
發包人: (簡稱甲方)承包人: (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國建筑法》《民法典》及有關行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,根據托縣地區實際情況,雙方就本建設工程的施工事項達成如下協議:
一、工程概況工程名稱:政協辦公樓室內維修改造工程工程地點:托縣政協辦公樓工程內容:樓內墻面,天棚刮膩;鋼窗維護刷漆,辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理。
二、合同工期開工日期:________年____月____日計劃竣工日期:________年____月____日預計合同工期:90天。
三、承包方式和合同價款
(一)采用包工包料和總承包形式;
。ǘ┖贤瑑r款:根據甲方現場工程量預估和定額預算,預付30%工程款,待工程完工結算后一次付清剩余70%工程款;
(三)具體工程內容:根據甲方按需求現場指定位置項目施工,最后以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。
四、發包人(甲方)責任:依照合同按時撥付工程進度款。
五、承包人(乙方)責任:
1、按照合同和工程施工組織設計的要求積極組織施工;
2、保質保量完成甲方指定工程項目;
3、遵守施工現場環境管理,安全管理,文明施工管理,創建安全文明施工達標工地。
六、工程質量及驗收
1、乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針,嚴格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》,嚴格執行建筑工程強制性標準,工程質量標準達到一次性驗收合格。
2、乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度,未經質檢部門或甲方、監理代表檢驗的.隱蔽工程不能進行下一道工序。
3、乙方在施工中嚴把質量關,應當檢驗而未進行檢驗的原材料不準提前使用。(鋼材必須使用 等大廠材料,水泥必須使用正規廠家)。
七、工程款支付方式
1、工程開工后,按工程進度付工程總造價的30%,工程竣工驗收合格,并結算后一次性付清70%
八、質量保修按照國務院________年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。
九、違約責任
1、乙方因質量不合格造成的停工,全部責任由乙方承擔。
2、乙方因工程質量不合格造成的返工,乙方應負全部責任。
4、如因甲方造成停工,不能按時交工,工期順延,情況嚴重的另行議定。
十、其它約定事項:
甲方: 法人代表: (簽章)乙方: 代表人: (簽章)
________年____月____日
建筑工程施工合同14
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方新鄉市平原新區東合角村道工程(總長度1。4公里)施工事宜達成一致,簽訂本合同。
一、乙方承包該工程的全部施工工作,即實行“包工不包料”,甲方自備材料,乙方只負責施工。
二、承包費用:_________________元/㎡
三、支付方式:施工隊進場預付_________________元,5天后再付_________________元,經驗收合格后付_________________元,剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。
四、工期:_________________乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定:
1、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的`圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發現質量不合格行為,造成返工,因此造成的材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責,與甲方無任何關系。
2、乙方不得浪費、挪用甲方的材料,否則按500元/次予以處罰,并需賠償甲方損失;
3、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照200元/天予以處罰。
4、水電由甲方負責。
5、保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
建筑工程施工合同15
發包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規規定,參照該項目主體工程條款,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本協議。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
二、工程范圍:
三、合同工期:
本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日歷 天,不可避免的自然災害除外。
四、質量標準:
達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規范。
五、合同價款:
本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣元整(¥: 元)。
六、工程款的結算及支付:
本協議所涉及工程款的支付:采用無預付款方式,承包人按照本協議要求完成施工任務后,向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料,經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可,并通
過相關程序審批后,由發包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。
七、各方權利和義務:
。ㄒ唬┌l包人
1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。
2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審,并由設計人員交待技術參數及標準。
3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時,有權下達停工通知,并要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。
。ǘ┏邪
1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中(含招投標)屬于承包人辦理的各項手續,并承擔其稅費。
2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的.準備工作及其費用。
3、嚴格按施工圖及說明進行施工,確保工程質量,按合同規定時間如期完工,工程完工后清運建筑垃圾及多余土方,做到工完場清和場地平整。
4、在施工過程中,要注意安全生產、文明施工,如發生安全事故一切責任均由承包人承擔(包括承擔安全部門或機構作出的處罰),發包人概不負責。
5、工程完工后,承包人應及時整理工程結算資料,通過有資質中介機構進行決算,向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。
6、承包人應按技術規范要求施工,隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查,并為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協議時,承包人以現金的方式交納履約保證金萬元(¥:萬元)到發包人帳戶。依據本次的招標文件規定,若承包人不全面履行合同出現違約情況,發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。
八、質量要求:
參照主體工程合同條款執行。
九、違約責任:
參照主體工程合同條款執行。
十、本協議如與主體工程合同有相抵觸的,以主體工程合同為準。
十一、在工程施工過程中,發包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協議的補充文書,與本協議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,發包人、承包人各執二份,公證人面軍執一份,自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效,履行完全部合同條款后失效。
十三、未盡事宜,經合同方共同協商解決。
發包人簽章:(公章)
承包人:(公章)
年 月 日
年 月 日
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑工程施工合同06-13
建筑裝飾工程施工合同02-23
關于建筑工程施工合同06-06
城市建筑工程施工合同04-02
通用建筑工程施工合同04-22
標準建筑工程施工合同04-23
小型建筑工程施工合同04-24
【薦】建筑裝飾工程施工合同04-20
【熱】建筑裝飾工程施工合同04-21
建筑工程施工簡易合同02-24