承攬加工合同(合集15篇)

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編收集整理的承攬加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

承攬加工合同1

　　訂做方(以下簡稱需方)：____________

　　承攬方(以下簡稱供方)：____________

　　訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《_____》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：(此合同單價為稅前價)

　　品名：__________________

　　規格：__________________

　　數量：__________________

　　單位：__________________

　　重量(噸)：__________________

　　單價元/噸：__________________

　　價款(元)：____________________________________

　　備注：__________________

　　總計：__________________

　　總金額：(大寫)柒萬柒仟元整

　　二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工;

　　三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規范要求，并配合甲方的監督檢查;

　　四、交貨地點：供方廠內驗收交貨;

　　五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

　　六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算;

　　七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。

　　八、標的.物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。

　　九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

　　十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

　　十一、違約責任：由違約方負責;

　　十二、解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交_____委員會解決，或依法向人民法院起訴;

　　十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

　　十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

　　訂做方：____________承攬方：____________

　　單位：____________單位：____________

　　法定代理人：____________法定代理人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　電話：____________電話：____________

　　開戶行：____________戶名：____________

　　帳號：____________卡號：____________

　　郵編：____________郵編：____________

　　簽訂時間：____________

承攬加工合同2

　　甲方:（委托方）_________

　　乙方:（承攬方）_________

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。

　　以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜:

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

　　2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

　　4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

　　5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的'運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：___

　　蓋章：___

　　簽約人：___

　　職務：___

　　電話號碼：___

　　已方：___

　　蓋章:___

　　簽約人：___

　　職務：___

　　電話號碼：___

　　時間：___年___月___日

承攬加工合同3

　　承攬方：

　　地址：

　　電話：

　　定作方：

　　地址：

　　電話：

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 轉包

　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　　（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

　　（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的'，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：

　　代表人：

　　______年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　______年____月____日

承攬加工合同4

　　甲方：

　　乙方： 身份證號碼：

　　經甲乙雙方共同協商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的原則下達成以下協議。

　　一、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹，甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。

　　二、工資價位是現場論價，價款方式是一處完工到另一工地時，支付前一工地的工資，年底結清半年的`所有工資。

　　三、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好從業人員的安全，森林防火，一旦發生火災安全事故，由乙方自行承擔，甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。

　　四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。

　　以上條款，甲乙雙方仔細閱讀后無異議，特簽此合同，本合同至簽字之時產生法律效益。

　　甲方：

　　乙方：

承攬加工合同5

　　訂做方（以下簡稱需方）：

　　承攬方（以下簡稱供方）：

　　訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額：

　　（此合同單價為稅前價）

　　品名 規格 數量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備注

　　箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量總計總金額（大寫） 柒萬柒仟元整

　　二、 技術資料提供方法：

　　需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

　　三、 質量要求：

　　供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規范要求，并配合甲方的.監督檢查；

　　四、 交貨地點：

　　供方廠內驗收交貨；

　　五、 交貨時間：

　　合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。

　　六、 計量方式：

　　需方以標的物加工過磅重量進行結算；

　　七、 結算方式：

　　合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

　　八、 標的物所有權

　　自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。

　　九、 運輸方式及到達站和費用負擔：

　　汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

　　十、 本合同解除的條件：

　　合同執行完畢或未付材料預付款。

　　十一、 違約責任：

　　由違約方負責；

　　十二、 解決合同糾紛的方式：

　　協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

　　十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。

　　本合同傳真件同樣有效。

　　十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

　　訂 做 方 ：

　　承 攬 方 ：

　　單位：

　　單位：

　　法定代理人：

　　法定代理人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電 話：

　　電 話：

　　開戶行：

　　戶 名：

　　帳 號：

　　卡 號：

　　郵 編：

　　郵 編：

　　簽訂時間：

承攬加工合同6

　　定作方： (以下簡稱：甲方)

　　承攬方： (以上簡稱：乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委托乙方加工定作 產品一事，經甲乙雙方友好協商，一致達成本加工承攬合同條款如下：

　　第一部分 合法交易資格確認

　　一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規定的商業交易能力，并根據本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。

　　二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、 營業執照。

　　2、 國稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。

　　4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。

　　5、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。

　　三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、 營業執照。

　　2、 國稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。

　　第二部分 合同內容

　　第一條：合同條款術語定義

　　1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。

　　2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

　　3、“合同生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。

　　4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。

　　第二條：合同附件與合同出現不一致時處理準則

　　本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現不一致時，則以合同附件為準。

　　第三條：加工產品在合同期內，甲方委托乙方加工產品數量如下：

　　訂單中另行確認;

　　第四條：原材料的提供及損耗

　　1、委托加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結算。

　　2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標范圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。

　　第五條：生產工藝技術文件的提供

　　1、甲方自帶的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件，必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審，并經雙方簽字蓋章后生效。

　　2、乙方依照甲方的要求進行生產期間，發現生產工藝技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　第六條：質量要求及驗收標準

　　1、乙方按照約定的國家標準或企業標準及技術規范的要求，提供合格的產品，嚴格委托加工產品的詳細名稱、規格、數量、價格、交期等內容均在每次《委托加工產品按ISO9001標準和雙方確認的技術規范與要求進行生產。

　　2、甲方需在檢測確認后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品，乙方所交付的合同標的物品質，必須達到或高于封樣樣品的品質。

　　3、甲乙雙方提供的原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。

　　4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。

　　5、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明，質量認定以該機構的檢驗結果為準，如果檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔。

　　第七條：交貨期與延期處罰

　　1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件，并雙方簽字蓋章。

　　2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。

　　3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。

　　4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。

　　5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。

　　6、在確定上述1x5條后，作為本次訂單交期的開始日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。

　　7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量，允許有一定的偏差，具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。

　　8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權解除本合同。

　　第八條：結算方式

　　1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的'情況之下，安排組織生產。

　　2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的，甲方還需要將材料款、制版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶，乙方收到款后安排組織生產。

　　3、甲方每次提貨，需要付清所提貨的全部貨款，預付款只有在最后一次提貨時，作為貨款使用。

　　第九條：加工產品驗收及賠付

　　甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關報告，經乙方認可后，甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用，或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品，乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。

　　第十條：驗收交貨地點及運輸：

　　1、驗收交貨地點： 乙方廠區內，甲方自提。

　　2、經甲方確認運輸費的情況之下，乙方可以代辦運輸。

　　第十一條：逾期提貨

　　1、乙方完成訂單產品生產后，根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。

　　2、甲方如逾期提貨，但根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間，10天以內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清，甲方不需償付違約金，但需要支付倉儲費，每逾期一天，按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。

　　第十二條：保密制度：

　　1、甲乙雙方都應遵守保密制度，雙方協商的所有內容不得向第三方透露。未經甲方許可，乙方不得留存、復制相關技術資料。

　　2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料，否則，乙方應賠付甲方違約金五萬元。

　　第十三條、不可抗力的解決：

　　在合同履行期內，由于不可抗力致使加工產品及原材料毀滅、損失的，乙方經有關部門證明后，可免除承擔違約責任。

　　第十四條、解決糾紛方式：

　　雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決，協商不成，任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條、借款與饋贈：

　　1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸，包括產品及材料的調用等，沒有得到乙方書面蓋章文件同意的，均屬乙方工作人員的個人行為，與乙方無關，乙方均不認可，甲方不得借故拒絕履行合同義務。

　　2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣，否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。

　　第十六條：合同生效

　　1、本合同經雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。

　　2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同有效期順延一年。

　　3、本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。

　　4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。

　　第十七：合同附件清單：

　　1、報價單

　　2、委托加工產品訂單

　　3、委托加工產品詢價單

　　甲方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 郵政編碼：

　　乙方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 傳真：

承攬加工合同7

　　委托方：xx紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計

　　2．質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6．結算方式：

　　xxxx。

　　7．違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：xx紡織器材廠

　　法定代表人：（蓋章）xxxx

　　地址：xxxxxx

　　銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）xxxx

　　地址：xxxxxx

　　銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日

承攬加工合同8

　　定作方：______（簡稱甲方）

　　營業執照號碼：______x

　　承攬方：______（簡稱乙方）

　　營業執照號碼：______x

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：_______

　　品名或項目

　　規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：_______仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：______x

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：______x

　　三、履行的期限、地點和方式：______x

　　四、驗收標準和方法：______x

　　五、結算方式：______x

　　六、違約責任：_______除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1．承攬方的違約責任：_______不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2．定作方的違約責任：_______中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的'損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值xx％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：______x

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式xx份，正本雙方各執xx份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：_______從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。

　　十二、本合同簽訂日期：______年xx月xx日

　　定作方：______x

　　代表：______

　　開戶銀行：______

　　帳號：______

　　承攬方：______x

　　代表：______

　　開戶銀行：______

　　帳號：______

　　xx年xx月xx日

承攬加工合同9

　　委托方：_______紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_______電鍍廠（乙方）

　　1．加工的'項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價（___元）總價（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。

　　2．質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6．結算方式：

　　xxxx。

　　7．違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：_______紡織器材廠 乙方：_______電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______

　　地址：_______ 地址：_______

　　銀行帳號：_______ 銀行帳號：______

　　______年_______月_______日

承攬加工合同10

　　合同編號：___________

　　簽約地點：______________

　　日期：__________________

　　甲方：________

　　地址：__________

　　電話：__________

　　傳真____________

　　乙方：________

　　地址：__________

　　電話：__________

　　傳真____________

　　根據平等互利原則，______________有限公司與______________有限公司友好協商特約簽定本合同。

　　一、雙方：由乙方提供不作價設備______美元（港幣）給甲方用于加工生產______之用，（詳見設備清單）。產權歸乙方所有。使用期限為______年，在監管期限內，不得擅自在境內銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期后如不續簽，則由甲方協助乙方申報海關核準后處理。乙方以免費方式提供設備，不需甲方辦理付匯進口，也不需用加工費或差價償還設備款。

　　二、甲方向乙方購買原料、輔料

　　原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額

　　三、甲方供乙方制成品的數量及金額

　　原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額

　　四、乙方供料于____________________起運抵_______________

　　甲方制成品于_________________日前運往______________

　　五、運輸方式及運費用

　　_______________________________________________________

　　六、保險費負擔

　　______________________________________________________

　　七、付款方式

　　_____________________________________________________

　　八、包裝要求

　　_____________________________________________________

　　九、仲裁：因執行本合同所發生的'爭議或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如果協商不能解決，應提交中國國際貿易促進委員會根據該會仲裁程序進行仲裁，仲裁裁決為最終裁決，對雙方都有約束力。

　　十、本合同一式八分，由簽字雙方各執一分，其余六分報送有關部門備案。

　　甲方（蓋章）：__________________

　　乙方（蓋章）：__________________

承攬加工合同11

　　甲方: (委托方)　____________

　　乙方: (承攬方)　____________

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　1、名稱：XXX水泥焊接軌道板。

　　2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜:

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

　　2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

　　4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

　　5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　7、加工后的`變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：乙方交付產品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：______ 蓋章：______簽約人：______ 職務：______ 電話號碼：______

　　乙方： ______蓋章:______簽約人：______ 職務：______ 電話號碼：______

　　時間：________年____月____日

承攬加工合同12

　　合同編號：_______________

　　甲方(定作方)：__________公司

　　乙方(承攬方)：__________

　　鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業產品生產商。根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

　　第一條定作物情況：

　　1.1品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替)

　　1.2規格：(應寫明定作物具體的規格型號，技術要求復雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，并將技術圖紙作為合同附件)

　　1.3數量：(具體寫明定作物的數量，并注明單位)

　　1.4備注：(如無內容，在空格處劃線)

　　第二條合同價款

　　2.1合同價款總額：_____(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)

　　2.2付款方式：_____(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制)

　　2.3付款時間：_____(寫明年、月、日)

　　第三條加工成品質量要求及技術標準：

　　3.1質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱)

　　3.2技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

　　3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：(注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二)

　　4.3甲方于________年____月____日之前提供原材料。

　　4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

　　第五條技術資料、圖紙的提供和保密

　　5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。

　　5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

　　5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的`器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

　　第六條驗收標準和方法

　　6.1驗收標準：(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

　　6.2驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

　　6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間：_____(寫明具體時間年、月、日)

　　6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點：_____(寫明詳細地址)

　　6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后____日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。

　　6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

　　第七條交(提)定作物的時間和地點

　　7.1雙方約定由甲方自提定作物

　　7.1.1自提定作物的時間：_____(寫明年、月、日)

　　7.1.2自提定作物的地點：_____(寫明詳細地址不可省略)

　　7.2雙方約定由乙方送交定作物

　　7.2.1送交定作物的時間：_____(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.2.2送交定作物的地點：_____(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　8.1包裝要求：_____(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

　　8.2費用負擔：_____(寫明包裝費用由哪方承擔)

　　第九條運輸方式及費用負擔

　　9.1定作物的運輸方式：_____(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

　　9.2運輸費用由(如無內容，在空格處劃線)承擔。

　　第十條定作物的保修

　　10.1定作物保修期：_____(如保修期從何時起到何時止)

　　10.2在保修期內乙方提供保修服務。

　　第十一條定金及預付款

　　11.1甲方向乙方交付定金的數額：_____(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.2甲方向乙方交付定金的時間：_____(寫明年、月、日)

　　11.3甲方向乙方交付預付款的數額：_____(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.4甲方向乙方交付預付款的時間：_____(寫明年、月、日)

　　第十二條乙方的違約責任：

　　12.1未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔元每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

　　12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金。延期交貨超過____日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

　　12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條甲方的違約責任：

　　13.1超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價_____‰的違約金。

　　13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

　　13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

　　13.4其它違約責任：(如無內容，在空格處劃線)

　　第十四條爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決：

　　（一）向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。

　　（二）向(根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

　　第十五條本合同簽訂地點(應詳細填寫合同簽訂的地點，如：________區)

　　第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式_____份，雙方各執_____份。

　　甲方(章)：__________乙方(章)：__________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　委托代理人：_________委托代理人：__________

　　地址：_______________地址：_______________

　　電話：_______________電話：_______________

承攬加工合同13

　　合同編號：

　　甲方（定作方）：______公司

　　乙方（承攬方）：

　　鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產品；乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

　　第一條定作物情況：

　　1、品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）

　　2、規格：（應寫明定作物具體的規格型號，技術要求復雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，并將技術圖紙作為合同附件）

　　3、數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位）

　　4、備注：（如無內容，在空格處劃線）

　　第二條合同價款

　　1、合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

　　2、付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制）

　　3、付款時間：（寫明年、月、日）

　　第三條加工成品質量要求及技術標準：

　　1、質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱）

　　2、技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）

　　3、以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）

　　3、甲方于年月日之前提供原材料。

　　4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

　　第五條技術資料、圖紙的提供和保密

　　1、甲方負責提供技術資料和圖紙。

　　2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的.損失由甲方賠償。

　　3、甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件；

　　4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術；

　　5、不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術；

　　6、得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本；

　　7、未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收）

　　2、驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

　　3、甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

　　4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

　　5、驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6、對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。

　　7、雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

　　第七條交（提）定作物的時間和地點

　　1、雙方約定由甲方自提定作物

　　（1）自提定作物的時間：（寫明年、月、日）

　　（2）自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）

　　2、雙方約定由乙方送交定作物

　　（1）送交定作物的時間：（如選擇了1，則在空格處劃線）

　　（2）送交定作物的地點：（如選擇了1，則在空格處劃線）

　　（3）任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　（4）交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　1、包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）

　　2、費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）

　　第九條運輸方式及費用負擔

　　1、定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

　　2、運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。

　　第十條定作物的保修

　　第十一條定金及預付款

　　1、甲方向乙方交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

　　2、甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日）

　　3、甲方向乙方交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

　　4、甲方向乙方交付預付款的時間：（寫明年、月、日）

　　第十二條乙方的違約責任：

　　1、未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。

　　2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　3、逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。

　　4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條甲方的違約責任：

　　1、超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。

　　2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

　　3、變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。14其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

　　第十四條爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：

　　1、向（具體寫明_____委員會的確切名稱，如：不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”）_____委員會申請_____。

　　2、向（根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。

　　第十五條本合同簽訂地點（應詳細填寫合同簽訂的地點，如：深圳市_________區）

　　第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執份。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　______年______月______日______年______月______日

承攬加工合同14

　　承攬方(甲方)：xx

　　定作方(乙方)：xx

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱：xx

　　型號：xx

　　規格：xx

　　質量要求：xx

　　計量單位：xx

　　數量：xx

　　加工費：xx

　　單位總價：xx

　　第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

　　第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

　　第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

　　材料名稱：xx

　　型號：xx

　　規格：xx

　　質量要求：xx

　　計量單位：xx

　　數量：xx

　　單價：xx

　　總價：xx

　　圖紙、技：xx

　　術資料及：xx

　　交付時間：xx

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱：xx

　　交付時間：xx

　　交付地點：xx

　　交付數量：xx

　　包裝要求：xx

　　檢驗方法：xx

　　運輸方法：xx

　　運費承擔：

　　第六條加工費結算辦法與時間xx。

　　第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的.一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

　　為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：xx。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：

　　(1)提交xx仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx

　　法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx

　　地址：xx地址：xx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　簽訂地點：xx簽訂地點：xx

承攬加工合同15

　　地址：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　委托方：______________

　　受托方：____________

　　公司簽訂地點：_______________

　　簽訂時間：____________

　　標的、數量、價款：____________

　　1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

　　5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的.信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據《_____》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委托方：____________公司受托方：

　　法人代表：____________ 法人代表：____________

　　委托代表：____________ 委托代表：____________

　　傳真：____________ 傳真：____________

　　電話：____________ 電話：____________

　　開戶銀行：____________ 開戶銀行：___________

　　帳號：____________ 帳號：____________

　　地址：_____________ 地址：____________

【承攬加工合同】相關文章：

加工承攬合同06-13

承攬加工合同06-13

產品加工承攬合同03-12

門窗承攬加工合同03-14

家具承攬加工合同03-16

機械加工承攬合同03-21

房屋加工承攬合同03-18

委托加工承攬合同03-19

最新加工承攬合同03-19

關于加工的承攬合同03-27