- 相關推薦
消防設施安裝改造施工合同范本
發包人(甲方)：
住址：
承包人(乙方)：
住址：
風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律法規，甲方同意將____________________項目的消防工程交給乙方施工，為明確雙方在施工過程中的責任，結合本工程具體情況，訂立如下協議。
一、工程概括
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包方式：
4、工程內容：圖紙作為參考，以實際為準。
二、合同價款與付款方式
1、合同總造價：
2、本合同簽訂后，由乙方辦理報建手續，即前期預埋工程。甲方支付乙方工程款______%，即____________萬元。
3、該項目主體竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安裝設備進場。甲方向乙方支付該工程項目進度款______%，即____________萬元。
4、乙方完成總工程量70%時，甲方再向乙方支付工程進度款______%，即____________萬元。
5、本消防工程施工完畢，經有關部門檢測驗收合格并取得合格證后______日內甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%質保金，保修期滿后支付)。
三、施工日期
風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
1、本工程預計______年______月______日開工， ______年______月______日完工，完工后五日內組織驗收，總工期______天。
2、工期順延
(1)如因臺風等不可抗拒的因素造成工期延誤，則工期順延。
(2)因甲方支付工程款不到位，無法施工，協商后仍不能解決的。
(3)因連續______小時停電，導致無法正常施工的
若乙方無正當理由不開工，延誤工期的，由乙方承擔因懈怠造成的損失。
風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。
四、設備及材料供應方式
1、本工程所需要設備及材料經雙方協商一致，均由______方負責供應。
2、______方提供的材料設備，必須符合國家消防產品質量驗收標準，并具有合格證書。因產品質量不符合驗收標準而發生的工程質量事故或造成返工損失，均由______方負責。
風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
五、工程質量及驗收交工
1、工程質量應全部達到設計要求和符合消防規范及消防工程驗收標準。
2、隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現場進行檢查，辦理隱蔽工程的相關手續。如發生一切質量問題，乙方負責。
3、工程竣工后，由乙方提供工程竣工驗收資料，明確完工日期。乙方組織工程驗收，甲方協助辦理相關手續。
風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
4、工程竣工交驗后，保修按國家有關規定辦理，確保本工程質量保修期______年。
六、雙方職責
(一)甲方職責
1、派駐工地代表，對工程進度、質量進行監督，檢查隱蔽工程。協調中間交工及工程驗收簽證。向乙方提供用水、用電，確保大型機械使用方便。負責提供材料、設備及工具存放室。
2、根據合同規定和要求，按時辦理撥款和結算，將每筆工程進度款付至乙方指定的賬戶上。
3、如建筑設計變更，加層造成消防驗收不合格，需重新報建驗收，所增加費用和消防部門處罰的責任由甲方承擔。
4、合同生效后，甲方應組織圖紙會審、技術交底會議，并及時向乙方提供施工圖紙____套。
(二)乙方職責
1、施工前，及時做好各項施工準備工作，辦理好消防報批手續。
2、嚴格按照設計圖和消防規范進行施工，確保工程質量和施工工期。
3、已安裝的設備，在工程未投入使用前做好保管工作。及時提交竣工驗收資料，乙方負責通過當地消防部門的驗收，并取得消防達標文件及驗收合格證書，否則不予結算。
4、在合同規定的保修期內，對屬于乙方負責的工程質量問題負責無償修理，并對消防工程進行不定期的維修工作，確保消防設備的正常運行。因甲方使用管理不當，如斷電，水、油滲透造成設備損壞，甲方應負擔設備款由乙方維修。
5、嚴格遵守甲方頒布的有關規章制度，服從甲方的統一安排和指揮。安全作業，文明施工。
6、施工過程中因乙方原因發生的安全事故一律由乙方負責，甲方不負任何責任。
七、爭議解決
雙方約定的合同各項條款，在本合同實施過程中遵照執行，如發生爭議，甲、乙雙方協商解決，協商不成，均可向工程所在地人民法院起訴。
八、附則
1、本合同一式____份，甲、乙雙方各執____份，具有同等法律效力。本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
2、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
負責人
聯系方式：
______年______月______日
乙方：
負責人
聯系方式：
______年______月______日
【消防設施安裝改造施工合同】相關文章：
安裝承攬合同范文02-21
外墻廣告制作安裝合同范文3篇03-22
鋼結構工程施工合同（通用10篇）02-20
農村建房施工合同范本（通用10篇）07-14
別墅土建施工合同范本（通用10篇）05-06
電力工程安裝協議書（通用5篇）07-12
施工方案的種類11-07
居民電表安裝的申請書（精選10篇）08-25
太陽能電池板原理及安裝12-14
建筑施工技術實習報告05-02