- 相關推薦
工程股份合作協議書（精選13篇）
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們需要用到協議，協議的簽訂是雙方或數方之間權利義務的最好規范。什么樣的協議才是有效的呢？以下是小編整理的工程股份合作協議書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
工程股份合作協議書 1
甲方：_____________
乙方：_____________
甲乙雙方本著誠信、友好、互助的原則，簽定本入股合同。甲乙雙方均得按以下條款執行雙方職責，履行此約：
一、入股時間：
自_____年_____月_____日起，至______年______月____日止，共計____年。
二、入股金額：
乙方出資共計人民幣_____元，計___股。
三、入股金資產計算：
按人民幣_______元為總資產（以簽約當日核算計），共計100股（此為原始股）。甲方占___股，乙方占___股。
四、分紅：
①每月______日為分紅日，同時召開股東會議。
②紅利按每月純利潤之金額分配。
五、退股、中途退股。
a、合同到1/3時；按當時入股金額之1/3退還，已分紅利亦按1/3計算。
b、合同到2/3時；按當時入股金額之2/3退還，已分紅利亦按2/3計算。
c、合同到期時；按退股當時（日）之前12個月之平均純利潤乘以18個月，作為總資產計算標準，再按股數退還。
六、純利潤：
每月營利（總業績）扣除所有應支出后，再扣除行政管理費、折舊提攤費（以3年為計算準則，作為裝修及硬件設備更新之用），是為當月純利潤。
七、其他：
①乙方在與甲方合同期內，不得與任何人在_____區域內做任何營利性投資。
②乙方在合同期滿后，若未續約，則在合同期滿后，一年內，不得在當地開設美發、美容店。
③合同到期日前半年，甲、乙雙方必須決定是否繼續合作事宜，惟乙方保有決定權，若乙方決定繼續合作，甲方不得拒絕。
④卡金在未消費前，不列入每月業績賬，由公司保管保存，以維護顧客信用。
⑤每月財務，由甲方保管，乙方監管，每月核算簽字后，分紅。
八、以上合同若有修正，按甲、乙雙方同意后更正之。
九、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：____________
乙方：_____________
代表人：__________
身份證號：_________
簽約日：__________
工程股份合作協議書 2
甲方：__________________
乙方：__________________
丙方：__________________
丁方：__________________
現有甲、乙、丙、丁四方合股（合伙）開辦一家____________公司，全面實施四方共同投資、共同合作經營的決策，成立股份制公司。經四方合伙人平等協商，本著互利合作的原則，簽訂本協議，以供信守。
一、出資的數額
甲方出資________，出資的形式________，出資的時間__________
乙方出資________，出資的形式________，出資的時間__________
丙方出資________，出資的形式________，出資的時間__________
丁方出資________，出資的形式________，出資的時間__________
二、股權份額及股利分配
四方約定甲方占有股份公司股份______%；乙方占有股份股份______%；丙方占有股份公司股份______%；丁方占有股份公司股份______%；四方以上述占有股份公司的股權份額比例享有分配公司股利，四方實際投入股本金數額及比例不作為分配股利的依據。股份公司若產生利潤后，甲乙丙丁可以提取可分得的利潤，甲方可分得利潤的______%，乙方可分得利潤的______%，丙方可分得利潤的______%，丁方可分得利潤的______%，其余部分留公司作為資本填充。如將股利投入公司作為運作資金，以加大資金來源，擴充市場份額，必須經四方方同意，并由甲乙丙丁四方同時進行。
三、在合作期內的事項約定
1、合伙期限：合伙期限為______年，自______年______月______日起，至______年______月______日止。如公司正常經營，四方無意退了，則合同期限自動延續。
2、入伙、退伙，出資的轉讓
A入伙：需承認本合同；需經四方同意；執行合同規定的權利義務。
B退伙：公司正常經營不允許退伙；如執意退伙，退伙后以退伙時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以現金結算；按退伙人的投資股分60%退出。非經四方同意，如一方不愿繼續合伙，而踢出一方時，則被踢出的一方，被迫退出時，則按公司當時財產狀況進行結算的60%進行賠償。未經合同人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。
3、出資的轉讓：允許合伙人轉讓自己的出資。轉讓時合伙人有優先受讓權，如轉讓合伙人以外的第三人，第三人按入伙對待，否則以退伙對待轉讓人
4、的`終止及終止后的事項：合伙因以下事由之一得終止：合伙期屆滿；全體合伙人同意終止合伙關系；合伙事業完成或不能完成；合伙事業違反法律被撤銷；法院根據有關當事人請求判決解散。
5、合伙終止后的事項：即行推舉清算人，并邀請____________中間人（或公證員）參與清算；清算后如有盈余，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩余財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合伙人或第三人，其價款參與分配；清算后如有虧損，不論合伙人出資多少，先以合伙共同財產償還，合伙財產不足清償的部分，由合伙人按出資比例承擔。
6、糾紛的解決：人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸法院。
四、在成立股東后，全權委托________作為公司運作的總負責人（法人），全權處理公司的所有事務，必須實現公司一元化領導，獨立處理公司事務，如有以下重大難題和關系公司各股東利益的重大事項，由股東研究同意后方可執行：
1、單項費用支付超過______元；
2、新產品的引進；
3、重大的促銷活動；
4、公司章程約定的其他重大事項。
五、公司今后如需增資，則甲乙丙丁四方共同出資，各占總投資額的25%。
六、公司正常運營后，生產所需原材料必須由______方單獨供應。
七、本協議未盡事宜由四方共同協商，本協議一式5份，四方各執一份，見證方留存1份備案，自四方簽字并經公司蓋章確認后生效。
甲方（簽名）：__________________
乙方（簽名）：__________________
丙方（簽名）：__________________
丁方（簽名）：__________________
日期：
工程股份合作協議書 3
甲方：住址：法定代表人：聯系電話：傳真：
乙方：住址：法定代表人：聯系電話：傳真：
根據國家法律法規規定，雙方本著互利互惠、公平公正、平等自愿、誠實守信的原則，雙方以優勢互補、資源共享相互合作、共創各方所得，經充分協商達成合作共識形成如下股份條款。
一、經承接項目合作股東研究決定，該項目實行內部承包股份制運作模式。
項目部內部分工：承接工程以甲方為主，乙方為輔，施工以乙方為主，甲方為輔，共同承接：__________項目，______為代表與發包方簽訂施工合同。
二、甲方負責承攬工程，協調發包單位及相關渠道，乙方負責工程質量、安全及相關經濟法律責任、財務管理，工程款雙印監管，維護共同利益。
三、甲方責任
1、甲方負責承攬聯系工程業務承接，做好簽約前的全部工作。
2、甲方承攬工程業務簽約前期的全部費用由甲方承擔。
3、在施工過程中協調配合發包單位工作事宜。
4、甲方業務人員及人數由甲方根據工作量自行安排，其勞動報酬給付，業務經費支出均由甲方墊付，不發生有效工程簽訂乙方不承擔。
5、甲方派代表安排或工程師監督管理及工程質量進度等工作。
6、負責協助辦理相關工作業務所需手續，組織施工及管理。
四、乙方責任
1、乙方負責合同簽訂后所交納的全部費用，及施工方案。
2、負責與發包單位履行工程合同執行與施工工程完工和驗收。并承擔按合同要求應負的工程責任。
3、在施工合同期內，乙方對工程全面管理，承擔安全、質量全部責任，出現安全工傷事故與甲方無關，對機械設備獨立使用保管和管理。在施工中因違規操作造成機械損失和人員傷害，及工程延期而造成拒付工程款項的，均由乙方負責并對工程承擔相應責任。
4、提供合法有效的施工資質簽訂施工合同，對工程承擔法律和經濟一切責任及債務糾紛。甲方不承擔施工管理和債務糾紛，乙方按國家規定繳納各種稅費和規定費用。
5、乙方應嚴格按照合同要求支付給甲方所得利潤分成，如到期應該支付而沒有按時支付，每日加收應付款額的_____%作為違約金。
五、利潤分配及支付方式
1、利潤分配：經甲乙雙方協商一致，同意按施工合同工程理論總價__________元（總工程總價以實際發生為準）。乙方支付甲方前期投入和后期協管利潤為總工程總價的__________%，即乙方應支付給甲方__________元（實際包干價利潤為__________元整）。甲方所得利潤為稅收可由乙方代扣代交。
2、支付方式：在主合同簽訂并且乙方拿到施工圖紙、地勘報告等相關手續交樁交點后兩個工作日內由乙方一次性支付給甲方前期各種費用__________元（大寫______元整）。第二次支付給甲方款項，在發包方交樁時，支付給甲方______元（大寫______整）。第三次支付給甲方進場子兩個工作日，在發包方__________%首批預付款到位的.首個工作日支付給甲方______元人民幣（大寫______元整），以上款項均按甲方要求走公賬，余下款額作為甲方的合伙出資款。按工程進度支付，在每月最后一個工作日，以每月實際完成工程__________%的金額轉賬到甲方指定的賬戶上。
六、有關約定
1、甲方派出現場負責人，由乙方給予授權，乙方每月實際工程量報表（復印件）必須交給甲方負責人，作為每月工程結算依據，甲方負責人不參與乙方施工及現場管理（甲方負責人工資由甲方自行負責），待甲方費用全部結清時，本協議自動終止失效，并撤出甲方負責人員。（每月按合同約定的金額轉賬），因甲方違規干涉乙方正常經營管理活動，給乙方造成的損成一律由甲方全權負責，并承擔相應的經濟損失。
2、雙方認真履約，若乙方未按合同約定及時付給（付清）甲方所得利潤，甲方可以從工程發包方撥付給乙方的工程款中直接扣除乙方拖欠甲方的應得款項，并在拖欠金額的基數上每日追索__________%的違約金，乙方應無條件給予配合，并出具相應的完稅票據，情節嚴重時，甲方有權請求發包方終止乙方項目承包權，損失由乙方全部承擔。
七、違約責任
1、甲乙方不按本協議執行或發生糾紛，協商解決，如協商不成，由法律部門解決，由此發生的一切訴訟費，代理費均由乙方承擔，并由乙方承擔總造價__________%的違約金。
2、未盡事宜，甲乙雙方可根據具體情況制定補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。
八、合同簽訂
本合同一式__________份，甲乙雙方各持__________份，自甲方與發包單位簽訂正式書面合同之日起生效，并在乙方應得利潤全部結清后自動失效，本協議根據甲方施工合同延續同步延續，具備同等的法律效力。
甲方：
法定代表人簽字：
簽約時間：________年____月____日
乙方：
法定代表人簽字：
簽約時間：________年____月____日
工程股份合作協議書 4
甲方：
代表：
地址：
電話：
乙方：
代表：
地址：
電話：
由甲方投資建設的____________工程（以下簡稱該項目），經甲、乙雙方初步協商決定該項目由乙方負責工程施工，承包方式為施工總承包，現就該工程建設相關事宜達成如下框架協議：
一、項目概況
1、項目地址：_____
2、項目規模：該項目規模分期建設，一期項目的項目用地約______萬平方米，投資額約_____元，項目總投資約為______元。
3、工期要求：建設工期：______天；計劃開工日期：______年______月______日（具體開工日期以甲方開工通知為準）；計劃竣工日期：______年_______月______日。
4、承包內容：乙方承包甲方項目總投資額為：______億元的整個項目的施工任務（包括：土建和安裝工程，以及所有配套設施）。
二、計價及付款方式
1、結算方式：本次項目竣工結算采用______結算方式。
2、付款方式：按月進度付款。
（1）施工單位人員進場______天內付工程價的______％。
（2）按每月已完工程量的______%支付工程款。
（3）主體結構封頂付已完工程總量的______%（每月進度款不扣除）。
（4）審計結束后付審計價的______%（扣除之前支付的工程款）剩余的______%作為保修金。
（5）保修金退還：竣工期滿一年退______%，竣工期滿二年退______%。
三、甲方責任
1、甲方在本協議簽訂后，需向乙方提供本項目的相關圖紙和技術資料，以便乙方能夠及時的完成工程預算，乙方在收到圖紙和相關技術資料完成本工程的預算工作，并上報甲方審核。
2、甲方需要完成本工程前期的相關準備工作，做到各項準備符合乙方的施工條件，相關前期準備工作完成后，甲方需要向乙方出具進場施工通知。
3、甲方提供本工程已經具備開工條件的手續：
（1）建設工程規劃許可證。
（2）建設工程開工審查表。
（3）規劃部門簽發的建筑紅線驗線通知書。
（4）在指定監督機構辦理的具體監督業務手續。
（5）經建設行政主管部門審查批準的設計圖紙及設計文件。
（6）建筑工程施工圖審查備案證書。
（7）建設單位駐工地代表授權書。
（8）建設單位與相關部門簽訂的協議書。
（9）甲方須提供該項目工程款支付的擔保。
四、乙方責任
1、乙方在接到甲方出具的進場施工通知書后，______天內簽訂《建設工程施工合同》，乙方施工隊在______日內必須進場施工。如乙方不能按期進場施工的，甲方有權解除合同。
2、乙方需保證安全施工和文明施工。
五、保證金支付及退還
1、該項目合同履約保證金為現金：______元（大寫：______元整）。
2、雙方簽訂《建設工程施工合同》且甲方提供完本工程已經具備開工條件的手續和該項目工程款支付的擔保后，乙方在接到甲方進場通知書且樁機機械設備進場______天內，乙方向甲方一次性交納項目保證金人民幣：______元（大寫：______元整），最遲延長期不得超過______天，如乙方不能按期交納該項目合同履約保證金的.，甲方有權讓乙方退場。
3、乙方向甲方交納項目保證金之日起算______個月，甲方一次性向乙方退還該項目合同履約保證金現金：______元（大寫：______元整），最遲延長期不得超過______天，如甲方不能按期退還該項目合同履約保證金的，甲方承擔違約責任。
六、違約責任
1、甲方如不能按時付款或退還合同履約保證金，甲方需要向乙方支付______元/天的違約賠償，但最長延期付款時間不得超過______天，同時由此產生的所有損失和工期延誤均由甲方承擔，與乙方無關。
2、乙方如不能按期完工交房，逾期按照______元/天向甲方支付違約金進行處罰，但最長時間不得超過______天。
3、若甲方不能按要求退還該項目合同履約保證金和不能按合同條款進行支付工程款，乙方有權讓擔保方承擔甲方的所有違約責任。
七、爭議解決
協議有效期內，若雙方發生任何爭議，應本著相互諒解、互惠互利的原則協商解決。如果協商不成，雙方可向______方所在地人民法院訴訟。
八、其他
1、本協議一式______份，雙方各執______份。
2、本協議為合作框架協議，合作項目中具體事宜需在正式合同中進一步予以明確。框架協議與正式合作合同構成不可分割的整體，作為甲乙雙方合作的法律文件。
3、未盡事宜及雙方發生糾紛，雙方本著友好互惠態度進行協商補充解決。
甲方（簽章）：
代表人（簽字）：
______年______月______日
乙方（簽章）：
代表人（簽字）：
______年______月______日
工程股份合作協議書 5
甲方：_________有限公司
乙方：____________限公司
為進一步開拓終端用戶市場，推進工程合作經營渠道，本著互惠互利共贏的原則，甲乙雙方現依《中華人民共和國公司法》及其他有關法律、法規等達成以下協議：
一、合作模式
乙方提供業務渠道、客戶資源給甲方，經甲方審核同意開展乙方提供的業務后，乙方負責業務全程操作，甲方對業務操作進展根據項目合同進行監督。
二、雙方的權利與義務
1、乙方的權利與義務；
（1）、乙方主要負責接談業務，向甲方提供年度計劃、經營戰略，并配合甲方財務部結算。
（2）、乙方承接的業務，對所發展的客戶和項目進行資信、管理、企業誠信、財務狀況等方面信息進行調查，將項目情況報告給甲方，根據甲方的項目評估標準，由甲方評估組進行評估。工程項目信用評估表所列內容，主要包括規模品質、資金保障、盈利能力、資源物流、客戶關系等五方面。
（3）、乙方承接任何項目必須接受甲方公司嚴格的信用審查，審查通過后方可簽訂合同并嚴格執行合同。
（4）、乙方負責與客戶保持溝通協調，合同履行過程中，乙方隨時跟蹤掌握客戶方的資信情況、履約能力，以及有無違約情況，一旦發現違約事項及時通知甲方，以便甲方盡快采取相應措施。乙方有義務維護甲方公司的品牌信用，保證項目無風險或低風險運行，并對合同違約負責。
（5）、凡未經甲方蓋章確認的購銷合同、協議或借條、收條等類似憑證，甲方不予認可。由此產生的一切經濟責任、法律責任均由乙方承擔。
（6）、乙方推薦給甲方的工程合同雖然經甲方審核同意后，但如銀行對商票、保理等不能按銀行同期利率貼現，甲方與乙方協調達成共識后繼續供貨。乙方必須將項目周轉過程中發生的單證（如出庫單、入庫單等）提供給甲方。
2、甲方的權利與義務；
（1）、甲方收到乙方推薦的項目評審表后，在一周內答復是否通過審核。項目審核通過后，項目以甲方（或甲方子/分公司）的名義與項目公司簽訂項目合同或協議。
（2）、乙方用自身的`關系和能力開發的客戶，所有洽談事項由乙方處理，乙方在處理業務中發生的所有費用由乙方自己承擔。甲方在未得到乙方同意后不得以任何理由介入乙方的客戶關系，除非乙方主動放棄客戶的持有權。若有違約，單項工程支付乙方違約金壹佰萬元整。
（3）、甲方為乙方提供項目運作所需墊付資金在乙方能提供充足業務且得到甲方同意情況下：現金、商票、銀票、保理，甲方指定專人與乙方對接便于運作和核算。
（4）、甲方根據項目合同條款把關項目運行風險，如有違返合同條款的事宜，及時以書面形勢通知乙方，乙方承擔全部責任。
（5）、甲方原則上不干預乙方銷售、結算及人事、薪酬考核等經營模式。
（6）、甲方為乙方提供辦公場地。
三、利潤分配
1、分配原則：按凈利潤分配原則，凈利潤是指收入扣減直接材料、運雜費、按上述約定計算的資金占用、繳納的稅金、銀行手續費等費用后的收入。用于分配的利潤必須是資金全部收回的利潤。
2、分配進度及方式：工程全部結束后，按凈利潤雙方各分50%。
四、合同期限：
本合同自_____年_____月_____日起到_____日止
五、本合同之生效條件
本協議經雙方或雙方的授權代表正式簽署并加蓋公章后生效。
甲方代表：乙方代表：
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
工程股份合作協議書 6
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過友好協商，在誠實、信任、相互合作的基礎上，本著以人為本，一生關愛，共同促進計生事業，為廣大育齡婦女提供完善優質的服務為宗旨，就甲、乙雙方正式合作事宜，達成如下合作意向：
一、甲方的權利和義務
1、甲方負責計生優質服務卡的宣傳、設計和印刷；
2、甲方負責計生優質服務卡的'信息采集和發放；
3、甲方負責計生優質服務卡內六項免費服務；
4、遵守本合作協議中的各項條款，誠信服務，群眾至上。
二、乙方的權利和義務
1、乙方對計生優質服務卡內五項服務實行八折優惠；
2、乙方根據服務項目要求，負責落實服務到位；
3、乙方根據服務項目的原則，負責對服務的組織和實施；
4、乙方為計生優質服務提供專用診室，開設綠色通道，張貼就診指南；
5、遵守本合作協議中的各項條款，誠信服務，群眾至上。
三、其它
1、雙方定期交流，互通信息，共同做好此項合作業務的服務工作。
2、在合作過程中，如有違約，違約方負責。
3、協議中未及事宜，甲乙雙方協商解決。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，并遵照執行。
甲方負責人：
乙方負責人：
聯系電話：
聯系電話：
____年___月___日
____年___月___日
工程股份合作協議書 7
甲方：__________
乙方：__________
甲乙雙方本著誠信、平等、互利原則，各方發揮各方資源優勢達成以下合作共識：
一、合作項目
1、__________
2、__________
二、雙方責權利
1、雙方整合自身資源進行合作；
2、雙方在項目上達成合作意向的.，另具體擬定項目合作協議。
三、合作模式：
再商議
四、合作期限：
__________
五、合作協議及其他
1、本協議是合作的總合作合同，__________式__________份，雙方各執__________份，具有同等法律效力，具體合作項目的合作模式及項目內容為本合同的附件，并具有同等法律效力。
2、本協議未盡事宜，雙方應本著友好合作的原則協商解決。
甲方（簽章）：_______乙方（簽章）：_______
日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日
工程股份合作協議書 8
甲方：________________
身份證號碼（附身份證復印件）：________________
乙方：________________
身份證號碼（附身份證復印件）：________________
丙方：________________
身份證號碼（附身份證復印件）：________________
經上述股東各方充分協商，就投資設立_______（下稱公司）事宜，達成如下協議：
1、公司（部門）名稱：__________
2、經營范圍：__________
3、注冊資本：__________
4、法定辦公地址：__________
5、法定代表人（經股東各方推舉同意）：
甲方以___現金及__________設備作為出資，出資額___萬元幣，占公司注冊資本（股份）的____%；
乙方以___現金及__________設備作為出資，出資額___萬元幣，占公司注冊資本（股份）的___%；
丙方以___現金及__________設備作為出資，出資額___萬元幣，占公司注冊資本（股份）的___%；
出資中的設備以股東各方共同評定價值為準（本協議附設備評定書一份）。
6、成立公司股東小組，成員由各股東方本人或派員組成，出任法人代表一方的股東代表為管理小組組長，組織計劃投資新設備，擴大辦公場所，裝修及設立公司的各類文件；
7、出任法人代表的`股東方先行墊付各種籌辦費用（并由各股東方在計劃文件上簽字確認），公司設立后該費用由公司承擔；
8、公司成立財務部門，統一流動資金管理，設立會計和出納人員，設立公平合理的工資制度；
9、股東在出資后十年內可以轉移股權，但無權撤資退股；
10、公司設立董事局，由占股份__________%以上的股東組成董事，董事長由最大股東擔任；
11、公司重大投資由董事局決議，贊同率高于__________%的可以通過并執行；
12、分紅方式：__________；
13、上述各股東方委托出任法人代表方代理申辦公司的各項日常工作事宜；
14、本協議自各股東方簽字蓋章（畫押）之日起生效。一式份，各方股東各執一份，以便共同遵守。
15、備注內容：__________
甲方簽字：________________
乙方簽字：________________
丙方簽字：________________
_________年____月____日
工程股份合作協議書 9
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國民法典》以及其它相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執行。
一、工程概況：
工程名稱：__________
工程地點：__________
工程內容：__________
二、工程監理：
__________
三、承包方式及價款：
______元/m3一次性包死(含一切費用)
四、工程負責人
甲方派_____________為駐現場負責人，乙方派_____________為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，對工程質量、進度進行監督，辦理驗收交接手續和其他相關事宜。
五、工傷事故：
乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工過程中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其它損失由乙方負擔，乙方不得因此影響工程施工進度。
六、工期：
本合同全部工程于____年____月___日開工至____年____月_____日竣工，共_____天。在施工過程中，除遇下列情況外，工期不予順延。
1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的；
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工的；
3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設備以及其它約定的條件，以及設備不符合規格要求，被迫停工或不能順利施工的。
七、工程質量和保修
1.工程質量要求：按有關規定和本合同的約定，經甲方、業主、監理工程師和有關質量監督部門檢驗，工程質量達到合格標準；
2.乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙、說明文件、國家頒發的有關工程規范、規程和標準，甲乙雙方的技術交底文件和甲方的書面指令進行施工，并接受甲方、監理和業主代表的監督、檢查；
3.乙方應根據甲方要求，隨時提供有關技術資料，如材料，設備出廠合格證，試驗報告等影印件或原件(由乙方提供的材料)；
4.甲方可以隨時對工程作業進度、質量進行檢查，乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規范，甲方可要求乙方停工或返工，停工或返工給雙方造成的損失和返工費用由乙方承擔；
5.工程竣工，經驗收達到本合同約定的合格標準，乙方按國家關于工程保修的有關規定承擔保修責任并承擔此項費用。
八、雙方責任
甲方責任
1.按本合同約定的期限支付工程款(含進度款和結算款)；
2.協助乙方辦理有關施工報建手續并協調與當地政府和居民的關系；
3.負責現場施工的協調指揮，派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查，辦理簽證中間工程的驗收手續；
4.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料；
5.在開工前，就本工程及相關項目向乙方進行技術交底；
6.協助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續；
7.核查乙方進場人員安全教育證，培訓上崗證；
9.負責組織相關的試驗檢測工作，乙方需組織適宜人員配合甲方進行試驗工作；
10.負責指導乙方進行相關施工資料的填報工作。
乙方責任
1.服從甲方、監理及業主現場指揮及管理；
2.服從甲方現場的質量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理；接受甲方按制訂的工程進度獎罰制度進行獎罰.對承擔的工程項目的施工質量、安全、進度、文明施工負責；
3.按時組織施工，保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容并交付使用；
4.負責根據本合同關于施工內容的有關資料(如圖紙，甲方指令等)編制組織，施工方案，并報甲方審批；
5.制定妥善的工程質量和安全保證措施；
6.對施工工人進行安全生產方面的'教育，杜絕安全事故。
九、結算以及付款方式：
1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算；
2、本合同自簽定生效之日起，甲方應在_______日內一次撥付給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應根據工程進度撥給乙方進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的百分之________的尾數款，待工程竣工驗收合格后結清，不按合同規定時間、數量、比例撥付工程款的，按銀行有關逾期付款辦法的有關規定處理。
3、乙方必須提供經稅務機關認可的建安發票，否則甲方有權拒絕付款，且工期不予順延。
十、乙方必須服從甲方工地代表及監理工程師的監督管理，甲方必須給予乙方施工必要的協助與支持。
十一、乙方要做好安全生產工作，如發生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。
十二、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。
十三、違約處理：如乙方未在本合同約定的竣工日期完工，每延誤一天罰款人民幣_____元整。如甲方未按照本合同的約定按時、按量支付工程款的，按照銀行同期貸款支付給乙方利息。
十四、爭議解決：如雙方發生爭議，甲乙雙方應該友好協商，協商不成可以向人民法院提起訴訟。
十五、未盡事宜，雙方協商一致可以訂立補充條款，補充條款為本合同的補充合同，與本合同具有同等的法律效力.
十六、雙方可以約定將與該工程有關的工程項目一覽表等文件作為本合同的的附件，為該合同的組成部分，應共同遵守。
十七、本協議自雙方簽字或蓋章后生效，一式_____份，雙方各持___份。
甲方：
乙方：
甲方代表：
_______年_____月_____日
乙方代表：
_______年_____月_____日
工程股份合作協議書 10
甲方：__________
乙方：__________
甲乙雙方本著誠信、平等、互利原則，各方發揮各方資源優勢達成以下合作共識：
一、合作項目
1、__________
2、__________
二、雙方責權利
1、雙方整合自身資源進行合作；
2、雙方在項目上達成合作意向的，另具體擬定項目合作協議
三、合作模式：
__________
四、合作期限：
__________
五、合作協議及其他
1、本協議是合作的'總合作合同，__________式__________份，雙方各執__________份，具有同等法律效力，具體合作項目的合作模式及項目內容為本合同的附件，并具有同等法律效力。
2、本協議未盡事宜，雙方應本著友好合作的原則協商解決。
甲方（簽章）：_______
乙方（簽章）：_______
日期：__________年__________月__________日
工程股份合作協議書 11
甲方：
住所：
聯系電話：
乙方：
住所：
聯系電話：
經甲、乙雙方友好協商，雙方本著誠摯合作、強強聯合、優勢互補、互惠互利的原則，關于承攬合作的相關事宜，特簽訂本合同協議。
一、工程概況
1、工程名稱：__________
2、工程地點：__________
3、工程內容：__________
4、工程造價約為：__________
5、工程開工日期：______年______月______日，工程竣工日期：______年______月______日。
二、合作方式
乙方負責以甲方名義對該工程從信息跟蹤、前期運作、招投標到實施等全過程的施工項目的市場開發、承攬，以及辦理工程施工相關手續并承擔相關費用。工程中標后，乙方以甲方名義進行項目經理部的籌建和施工項目管理，并以自身作為其權利義務的載體，對雙方合作工程項目的生產經營和其他一切活動承擔法律責任。甲方僅按本協議的約定對雙方合作工程項目進行監控管理。
三、經營和管理模式
1、雙方合作工程項目受甲方統一管理，可以采取靈活的經營策略和管理模式，但總體管理方式不能與甲方的管理原則相違背，同時必須遵守甲方的各項規章制度。
2、乙方作為獨立核算實體，自主經營，并對合作工程項目的生產經營活動和經營成果承擔責任。甲方僅對合作工程項目的合同、財務、工程質量、工期進度、安全和文明施工等進行監控和管理。乙方在經營中必須遵守甲方的整體經營方針和政策，不得損壞甲方的市場形象。
3、合作工程項目的資金必須從財務走賬。所有工程資金必須先入甲方賬戶，甲方在收取本協議約定的管理費后撥付至乙方專設的項目賬戶。工程款的支付一律采用支票結算的方式，乙方必須提供有效合法的正式發票。合作工程資金必須先保證項目施工的需要，即必須在支付完項目材料費、勞務費、專業分包工程款等工程費用及所有債務全部支付完畢后方可另外分配使用，否則甲方在撥款之前有權決定分配以滿足工程需要。
4、項目中標后，乙方可以以自身的.名義自行對外簽訂勞務分包、工程分包、材料購租、機械設備租賃合同，并獨立承擔經濟、法律責任，同時報甲方合作工程管理部備案。也可以以甲方的名義對外簽訂上述合同。但乙方不得擅自以的名義簽訂與本項目無關的其他協議或進行其他商務活動，如發現未經甲方授權同意對外簽訂其任何協議、合同，此協議或合同自簽訂之日起為無效，甲方同時對乙方每起類似情形罰款______元，乙方承擔由此引起的一切損失。
5、乙方的項目施工組織不能滿足業主、監理和甲方的要求時，甲方有權采取任何措施包括另行組織其它隊伍進場施工或解除雙方已簽訂的分包合同等措施來保證工程項目的順利實施，由此所造成的一切損失由乙方全權承擔。由于為達到合同履約而增加的投入由乙方自行承擔。
四、雙方的權利和義務
甲方：
1、根據承接合作工程項目的需要，在投標報價、施工組織設計、工程預結算、技術方案、施工合同、資料管理、竣工交驗等方面給予乙方相應的協助和指導。
2、監督乙方對甲方企業相關資質證明文件的使用，若發現乙方違法違規使用上述證件，或損害甲方利益時，甲方有權隨時收回證件并有權解除本協議。
3、乙方在施工中不能履行甲方與業主所簽合同或發生投訴、媒體曝光等損害甲方聲譽的情形時，甲方有權解除本協議并將合作工程收回或委托其他隊伍施工，乙方承擔由此發生的所有費用并賠償甲方損失。
4、甲方對乙方所承接工程進行項目評估后，如發現該工程報價低于成本價，可要求乙方采取措施挽回損失或終止該工程，由此造成的經濟損失由乙方承擔。
乙方：
1、承擔投標全過程的各種費用，保證工程實施的全部費用和實施工程保修的各項費用。
2、如工程不中標，乙方為此工程所有花費由乙方全部自行承擔，不得向甲方提出任何費用補償或索賠要求。任何原因引起的乙方各種保證金、擔保（現金或保函）等費用損失均由乙方自行承擔。
3、自覺履行本工程項目所簽訂的一切合同或協議，包括甲方與業主簽訂的施工合同及其與本項目有關的材料買賣合同、勞務合同、機械租賃合同、專業分包合同等全部工程合同。
4、乙方對合作工程項目的生產經營活動負完全責任，并保證在合作工程中全面履行甲方對業主的一切承諾，服從甲方的指導和監督。如乙方不能履行甲方與業主所簽的建設工程施工合同，乙方應承擔由此給甲方造成的一切損失。
五、雙方發生爭議時，可以協商解決。協商不成，選擇由_______當地人民法院管轄。
六、本協議自雙方簽字蓋章后生效，一式_______份，具有同等法律效力，由甲、乙雙方分別保存。
甲方（簽字）：
簽訂地點：
_________年________月______日
乙方（簽字）：
簽訂地點：
_________年________月______日
工程股份合作協議書 12
甲方：
代表：
地址：
電話：
乙方：
代表：
地址：
電話：
按照平等互利、團結協作、共同發展的精神，經甲乙雙方友好協商，就雙方共同參與項目施工達成如下協議條款：
第一條：總則
1、本協議為雙方一次性聯合協議。協議的各項條款僅對項目施工具有約束力。
2、各項條款均應遵守國家頒布的各項法律、法規。
3、合作雙方是獨立的平等伙伴，按照雙方的職責分工進行合作范圍內的經濟及生產活動。
第二條：工程項目的安排及費用
1、該工程項目全部由乙方組織施工，并承擔該項工程施工所發生的勞務費用、材料費用、機械費用、試驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金以及甲方與業主簽訂的工程施工合同及往來文件中明示或暗示的所有風險和法律義務。
2、甲乙雙方共同組成工程項目部，協調與業主及監理的關系。
3、甲乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通訊等費用由乙方負擔。
4、乙方向甲方支付工程有效標價________％的管理費用（不含稅金、暫定金額按實際發生計取）。管理費用在工程完工后_______日內以現金方式支付。
第三條：甲方職責
1、項目部由甲方委派項目經理及財務人員各一名，參加工程及財務管理，負責工程施工進度、質量、安全及其他管理正常工作。
2、甲方在工程現場設立雙控銀行賬戶，取款時需經甲方加蓋公章乙方加蓋財務主管印鑒共同確認。工程款到位后扣除甲方管理費用，余款在______日內撥付給乙方用于工程施工。
3、甲方在_______完稅后，甲方根據分包協議，負責向乙方出具代扣代收稅款憑證。
4、協助乙方整理工程竣工資料。
第四條：乙方職責
1、項目部由乙方委派項目副經理，同時組織滿足工程施工所需的`人員及設備，注入工程施工所需資金，工程質量以現場監理驗收為基準，以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復，并使人員穩定。如工程施工出現嚴重質量問題，甲方有權單方解除此協議，拒絕撥付工程進度款，并由乙方承擔違約責任。
2、乙方所提供的人員，在施工過程中因業務素質低，不能勝任其工作的，甲方有權要求撤換。
3、乙方對所承擔的工程任務應具有強烈的責任感，維護甲方的企業信譽。因該工程施工所產生的債權、債務由乙方負責。乙方對承擔的工程任務的工期、盾量、安全等承擔全部經濟及法律責任。
4、乙方管理人員必須遵守甲方的各項管理制度及國家有關法律、法規，服從項目部的統一領導。
5、支付甲方現場人員的工資、食宿、差旅及通訊等費用。
6、乙方不得以甲方及項目部的名義賒用任何人工、材料及機械設備。
7、乙方的財務管理實行財務自主、獨立核算，自負盈虧。
第五條：違約責任
1、甲方和乙方應正當行使權利，履行義務，保證本協議的順利進行。
2、任何一方沒有充分、及時履行義務的，應當承擔違約責任；給其他方造成損失的，應賠償其他方由此所遭受的直接和間接經濟損失。
第六條：爭議解決
協議有效期內，若雙方發生任何爭議，應本著相互諒解、互惠互利的原則協商解決。如果協商不成，雙方可向______方所在地人民法院訴訟。
第七條：其他
1、本協議一式______份，雙方各執______份，自雙方簽章之日起生效。
2、本協議未盡事宜，經雙方協商一致可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。
甲方（簽章）：
代表人（簽字）：
______年______月______日
乙方（簽章）：
代表人（簽字）：
______年______月______日
工程股份合作協議書 13
甲方：________
身份證號：________
乙方：________
身份證號：________
甲、乙雙方經過友好協商，在公平、減實、信任、平等合作、互利互惠的基礎上合作承包工程，在不違反現行國家法律法規的前提下，達成以下協議。
第一條合伙宗旨：
在合法合理的前提下，進行工程建設，進而實現工程利潤的`最大化。
第二條合伙經營項目和范圍：
包工包料的方式合伙承包________工程。
第三條合伙期限
合伙期限為____個月，自____年____月____日起，至____年____月____日。
第四條出資額、方式
各方均以現金方式出資，各出____%，計人民幣_______。
第五條盈余分配與債務承擔
1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各種成本（工程中介費，建筑公司掛靠費、稅金、施工班組勞務費、施工機械租賃費、項目部管理人員工資、施工水電費、辦公用房租賃費、臨時設施費、安全維護設施費、預結算費用、招待費，以及各方認可的用于本工程的各項開支）后，所獲利潤按出資比例分配，均占_______。
2、債務承擔：本著風險共擔的原則，如成本工程出現虧損或施工中間出現的有關處罰，按各方合伙人由合伙盈利償還，合伙盈利不足清償時，以押金承擔責任各占____%。
第六條禁止行為
1、未經三方同意，禁止任何一方以合作名義進行業務活動；如其業務獲得利益歸合伙，造成損失按實際損失賠償。
2、禁止任何一方在同一工程項目地與他人合作。
3、禁止再加入其它合伙。
4、禁止合伙不利時退伙。
5、如合作雙方違反上述各條，應按合伙實際損失2倍賠償。
第七條合伙的終止及終止后的事項
1、合作因以下事由之一得終止：
（1）合伙期屆滿；
（2）各方同意終止合伙關系；
（3）合作事業完成或不能完成；
（4）合作事業違反法律被撤銷；
（5）法院根據有關當事人請求判決解散。
2、合作終止后的事項：
（1）即行推舉清算人，并邀請中間人（或公證員）參與清算；
（2）清算后的盈余，則按按比例分配剩余財產；
（3）清算后如有虧損，不論合作人出資多少，先以合作共同財產償還，合伙財產不足清償部分，由前期資金承擔。
第八條糾份的解決
合作人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合作事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸當地人民法院。
第九條其他
1、本協議自訂立合同之日生效。
2、本合同如有未盡事宜，應由甲乙雙方集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。
3、本合同正本一式二份，合伙人各執壹份。
甲方簽字：__________________（蓋章）
乙方簽字：__________________（蓋章）
____年____月____日
【工程股份合作協議書】相關文章：
股份合作協議書06-16
公司股份合作的協議書03-18
股份合作協議書范本01-25
[經典]股份合作協議書范本10-19
公司股份合作協議書07-28
個人股份合作協議書11-04
公司股份合作協議書范本01-14
個人股份合作協議書格式04-26
股份合作協議書(15篇)01-01
股份合作協議書15篇02-11