環氧地坪清工合同書樣本（通用5篇）

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家收集的環氧地坪清工合同書樣本（通用5篇），希望對大家有所幫助。

　　環氧地坪清工合同書樣本1

　　定做方：

　　承攬方：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。

　　1、承攬名稱，地點，方式

　　1-1承攬項目名稱：

　　1-2承攬項目地點：

　　1-3承攬方式：包工包料

　　2、承攬標(加工成品)

　　2-1環氧樹脂面積平方米

　　2-2塑膠地板

　　注：具體面積以實際面積為準。

　　3、加工成品的質量要求

　　3-1承攬方提供規格工藝進行施工;

　　3-2施工工藝：詳見附表。

　　3-3地坪漆顏色根據甲方選定為：

　　3-4塑膠地板顏色根據甲方選定為：

　　4、價格及付款方式

　　4-1地坪漆單價/m2;

　　4-2塑膠地板單價元/m2

　　4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。

　　5、素地標準及施工條件

　　5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;

　　5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;

　　5-3水泥素地表面含水率達到8%;

　　5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度低于0度;

　　5-5施工前定作方向承攬提供施工圖紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔;

　　5-6施工期內定做方不安排交叉施工;

　　5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。

　　6、驗收標準與方法

　　6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。

　　6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。

　　6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。

　　6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。

　　7、工期

　　7-1本工期總工期為;

　　7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書面形式確定順延期限;

　　7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;

　　7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;

　　7-3-2施工中因停電，停水連續影響24小時以上，或連續間歇性停電停水三天以上者;

　　7-3-4定作方未近合同規定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。

　　8、安全施工管理條例

　　8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。

　　8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。

　　9、違約責任

　　9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的.完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。

　　9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的情形， 違約金。

　　9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。

　　9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。

　　9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。

　　9-6償付承攬方違約金。

　　9-7承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。

　　9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。

　　10、不可抗力

　　在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。

　　11、糾紛的處理

　　發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。

　　12、期限與其他

　　本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正式一式二份，雙方各執一份。

　　定作方： 承攬方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授權代表： 授權代表：

　　開戶行： 開戶行：

　　帳號： 帳號：

　　電話： 電話：

　　日期： 日期：

　　環氧地坪清工合同書樣本2

　　發包方：_____________________(簡稱甲方)。

　　承包方：_____________________(簡稱乙方)。

　　為搞好一事一議工程，經村民代表大會同意，并經村委會報上級政府批準，在煙房村開展一事一議水泥路面硬化工程。為確保主體路面按時按量完成任務，經甲乙雙方協商同意達成如下協議：

　　一、承包工程項目及主要工程量：

　　該路工程：全長680米。路面結構：基層為原路基土穩定層，面層為沙夾石鋪墊，上為0.17米厚混凝土。路面寬度為3.5米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規定的數量，多余的按新增工程量計算費用。

　　1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度0.7米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數量的排水孔，排水減壓。

　　2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為0.05米沙夾石鋪墊，上為0.18米厚混凝土。

　　二、承包費金額：164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。

　　三、施工要求：

　　1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規劃設計要求進行施工。

　　2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。

　　3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。

　　四、付款方式：

　　前期甲方預支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。

　　五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉包，若出現轉包情況，甲方有權中止合同，產生的經濟損失由乙方自負。

　　六、工程工期：

　　施工期限為20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。

　　七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監督管理和違反施工要求，甲方有權中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。

　　八、乙方在施工中，必須按上級部門所規定的.安全操作規程進行操作。開挖、運輸等施工過程中，所出現任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。

　　九、甲方負責該工程范圍內的協調，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協調不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。

　　十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。

　　十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。

　　十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執一份，簽字蓋章后生效，

　　十三、附加：

　　1、設計工程量以外，若遇到不可預見的工量，甲乙雙方共同協商追加工程量;

　　2、工程總量根據工程完成后，據實核算。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　環氧地坪清工合同書樣本3

　　合同號碼：_________________

　　供方：______________

　　需方：______________

　　茲經供需雙方同意，由需方購進下列貨物，并按下列條款簽訂本合同：

　　第一條：商品名稱、_____________

　　型號、________________

　　顏色、_______________

　　數量、________________

　　單價、_________________

　　總金額：________________

　　第二條：商品質量標準：按照國標GB/14833-93要求標準和雙方議定：

　　1、正式施工之前，建議需方嚴格執行供方產品手冊技術工藝、標準地面及環境要求規范，如發現產品質量問題，供方負責退換材料;如需方未按供方產品手冊技術工藝、標準地面及環境要求規范使用供方配套產品體系，未經檢驗，而進行大面積工程使用，出現工程質量問題，不屬供方質量責任，對由此造成的經濟損失，供方不承擔任何責任。

　　2、需方施工時只用供方提供的面涂材料，不用供方產品手冊配套的'底中涂材料造成因產品不配套，出現質量問題，供方不承擔任何責任。

　　3、施工過程中，產品出現如下現象時，供方承擔全部材料費用：

　　①嚴格按供方產品手冊提供的配比配料完全攪拌均勻后，48小時內產品不能正常固化的;如果不嚴格按配比配料、不攪拌均勻，產生不固化現象，不屬質量問題，不在供方負責范圍之內。

　　②嚴格按供方產品手冊技術工藝，施工完畢后，地面出現顏色不勻，分色現象的;因地面不平整、涂刷厚薄不均勻或因超技術規定氣候原因等引起褪色、變色不屬產品質量問題，不在供方責任范圍之內。

　�、蹏栏癜垂┓疆a品手冊提供的配比配料完全攪拌后，在施工過程中，材料出現分離現象的;如果不嚴格按配比配料，不充分攪拌，而在施工過程中出現材料分離現象，不屬材料質量問題，不在供方負責范圍之內。

　　第三條：包裝方式及包裝處理：彩桶包裝

　　第四條：交貨方式：

　　貨運部自提

　　1、交貨地點：_____________

　　2、交貨時間：___________年_____月_______號

　　第五條：付款方式：合同簽訂，作為供方對需方支持鋪貨產品，需方需在以收貨日期為起始日累計60個工作日內付清該批次所有款項，需方不得推諉，延后等，否則供方有權做訴訟處理。

　　第六條：供需雙方因距離較遠郵件、傳真、掃描、等方式簽定的合同同樣具有法律效應。

　　第七條：違約責任，如需方取消訂單或退貨，在材料已生產、物流已發后，需承擔15%的退貨費用。任意一方提出增減合同數量、產品價格，應提前48小時通知對方，征得同意，否則應以此合同為準;供貨方不得以產品價格上漲、缺貨等任何理由拒交或遲交貨物，否則應按交貨總價的0.9%每天計付罰金。

　　第八條：解決合同糾紛的方式：雙方共同協商，協調不成，可向供方所在地法院提出申訴。

　　本合同一式兩份，經雙方法定代表人或經授權代理人簽字并蓋公章后生效。

　　供方：____________________需方：______________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　委托代表人:_________________委托代表人：________________

　　聯系人手機：_______________指定收貨人：___________________

　　電話：________________電話：______________________

　　傳真：_________________傳真：__________________

　　日期：___________________日期：__________________

　　環氧地坪清工合同書樣本4

　　發總包方（甲方）：

　　承接包方（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經雙方協商一致，簽定本合同。

　　第一條項目內容：

　　工程名稱：環氧砂漿地坪

　　第二條工程概括：

　　1、單價：環氧砂漿地坪40元/㎡（此價格含普通發票。）

　　2、面積以實際測量為準。

　　3、本工程采用包工包料形式，乙方包括主材環氧樹脂的提供與施工，施工工藝為一遍打磨，一遍底漆，一遍砂漿，一遍打磨，一遍膩子，滾涂一遍面漆。

　　4、漆膜顏色：綠色

　　第三條付款方式與期限

　　工程款按實際測量面積結算：完工后，甲方一次性結清工程款項。

　　第四條甲方代表及甲方責任

　　一、甲方代表

　　甲方委托____先生為甲方代表，按合同約定，全權負責甲方工作的`實施，

　　二、甲方責任

　　1、乙方委派___先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實施。

　　甲方責任：

　　1、確定地坪達到施工條件3天前，向乙方發出書面或電話進場通知；

　　2、正式施工前，甲乙雙方共同參加施工說明及現場技術要求交底；

　　3、施工前將場地物料挪開、清理。

　　第五條乙方代表與乙方責任

　　一、乙方代表

　　乙方委派先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實施。

　　二、乙方責任

　　1、乙方在進入甲方工廠后，應遵守甲方廠區管理，簽訂《安全守則》。

　　2、按章按序施工，及時向甲方代表或監理單位申報驗收已完工區域，有責任維護已完工地坪。

　　3、乙方應充分考慮和落實有關施工安全措施，因忽視或違章操作而造成的損失，由乙方承擔責任；出現安全事故由乙方承擔責任。

　　4、遵守國家法律法規和工地現場施工管理規定，文明施工。

　　5、按要求在施工期內完成工程，若有特殊情況延遲工程交期，應與甲方協商溝通，否則延遲一天扣2%工程款。

　　第六條保修服務

　　施工完畢后12個月內，由乙方施工所引起的工程質量問題由乙方提供免費修補服務；保修期滿后，維修服務由甲乙雙方協商解決，費用另議。施工前乙方已查看甲方施工現場并已全面清楚施工現場各因素，確保甲方現場已達到施工要求和條件

　　發包方（蓋章）： 承接方（蓋章）：

　　日期：

　　環氧地坪清工合同書樣本5

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。

　　第一條 工程概況

　　一、 工程名稱： 環氧樹脂耐磨地坪

　　二、 工程地址：湖北省孝感市孝南經濟開發區福廣路20號C1棟

　　三、 涂裝顏色：以現場色板為準

　　四、 工程面積：

　　五、 施工類型： 總包

　　六、 承包方式：包工包料包驗收

　　七、 合同單價： 元/m2

　　八、 總造價： (說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)

　　九、 環氧地坪施工過程控制及驗收規范;(附表一)。

　　十、 通道及分界線;根據實際現場畫分

　　第二條 工程期限

　　本工程合同總工期為 天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;

　　第三條 雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、合同簽訂時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃;

　　2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;

　　3、開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或雜質;

　　4、施工期間不安排交叉施工;

　　5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排;

　　6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。

　　7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。

　　8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。

　　二、乙方責任：

　　1、不得將工程轉包第三方;若發現轉包現象，甲方有權要求乙方停止施工，并有權拒付施工款。按照施工設計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;

　　2、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;

　　3、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，并接受甲方工程監理的監督和正確的指導;

　　4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權對乙方進行處罰。

　　5、做好未驗收完工工程的維護和相應的`成品保護工作;

　　6、切實做好保修工作。

　　第四條 工程款項結算及支付

　　一、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的 90 %

　　二、質保期滿后一周內將剩余工程款 10 %付清。

　　三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責任

　　一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內無條件保修。

　　二、如甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規定執行。

　　第六條 竣工驗收及驗收標準

　　一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。

　　第七條 解決合同糾紛的方式：

　　甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向孝南人民法院起訴。

　　第八條 本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。

　　第九條 本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　第十條 本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

【環氧地坪清工合同書樣本】相關文章：

環氧地坪合同書樣本（精選5篇）05-08

環氧地坪施工合同范本02-12

地坪合同書樣本（通用12篇）11-16

鋼結構安裝承包清工合同書樣本（精選6篇）07-05

道路清包工合同書樣本04-28

別墅清包工合同書樣本（精選5篇）07-01

維修清包工合同書樣本（精選5篇）07-02

清包工合同書樣本（通用5篇）07-02

清包工合同書樣本（通用13篇）08-09