鈑金件加工合同書樣本

時間：2023-01-16 18:00:26 合同范本我要投稿

相關推薦

鈑金件加工合同書樣本（精選5篇）

　　在人民愈發重視法律的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的鈑金件加工合同書樣本（精選5篇），希望對大家有所幫助。

鈑金件加工合同書樣本（精選5篇）

　　鈑金件加工合同書樣本1

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：

　　(2)次鋼構材質：

　　(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為元。

　　2、合同簽訂當日甲方付元，給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：年月日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的`應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　鈑金件加工合同書樣本2

　　定做方： (稱甲方)

　　承攬方： (稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1.制作內容：

　　主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價格及結算方式：

　　1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

　　4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　三、質量要求：

　　乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　四、交貨地點和時間：

　　1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

　　2.交貨時間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的`墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

　　3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

　　4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。

　　3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　鈑金件加工合同書樣本3

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　第一條：依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協商一致，訂立本合同。

　　第二條：工程概況

　　1.工程名稱：xx 。

　　2.工程地點：xx 。

　　3.委托方：xx 。

　　4.預估構件重量：xx 。

　　5.工程內容：

　　第三條：合同范圍及簽定合同依據

　　1.甲方認可的施工圖紙。

　　2.甲方認可的設計變更，補充聯系單，圖紙會審紀要。

　　第四條：生產(加工)工作內容

　　1.主鋼構：xx。

　　2.主鋼構除銹處理方式：xx拋丸除銹。

　　3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。

　　4.乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。

　　第五條：甲方的權利和義務

　　1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙xx套。

　　2.按合同規定的時間、數量、付款方式支付加工費、材料費。

　　3.甲方代表有權監督加工的進度和質量。

　　第六條：乙方的`權利和義務

　　1.按時提交加工產品，并經甲方在車間驗收合格后方可出廠。

　　2.按國家現行鋼結構施工驗收規范GB50205-20xx及設計圖紙要求進行生產。

　　第七條：加工費及付款方式、時間

　　1.本生產人工費單價為：xx元/噸。

　　2.材料費單價：本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。

　　3.工程款支付：預付材料款70%計xx元(大寫：xx元整)。

　　4.提構件時付清本批鋼構件30%的余款。

　　5.重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工

　　6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。

　　第八條：生產(加工)期限

　　1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。

　　2.工期：xxx天。

　　3.工廠存放期：構件完工之日起免費在廠內存放7天，超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。

　　4.遇到下列情況之一時，生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定：

　　1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;

　　2)由于甲方的原因影響生產(加工)進度時。

　　第九條：違約責任

　　1.由于產品質量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產品。

　　2.由于委托方提供的圖紙不十分正規，在承包方開始生產后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經濟補償，并工期順延。

　　第十條：其它

　　1.產品經甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質量，乙方不再承擔責任。

　　2.根據本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發生業務關系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。

　　第十一條：附則

　　1.與本合同有關的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規定執行，未盡事宜，雙方協商解決。

　　2.本合同一式四份，甲方各執二份。

　　3.雙方代表簽章后，合同生效。

　　委托方：

　　承包方：

　　承辦人：

　　電話：

　　傳真：

　　日期：

　　鈑金件加工合同書樣本4

　　委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金，xxx萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任

　　甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的'貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)

　　甲方：(蓋章)

　　乙方：

　　鈑金件加工合同書樣本5

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________ 職務：____________ 電話：____________

　　定作方：________________________

　　地址：____________ 電話：____________

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項目概況

　　1、項目名稱：________________________。

　　2、項目地點：________________________。

　　3、項目內容：________________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條定作方義務

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。

　　第四條承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條確定變更合同價款及工期

　　(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的.，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條質量標準

　　雙方約定本項目質量標準：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條項目驗收和保修