建筑工程施工合同經典(15篇)
在當今社會,人們對合同愈發重視,合同的用途越來越廣泛,合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么相關的合同到底怎么寫呢?以下是小編收集整理的建筑工程施工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方新鄉市平原新區東合角村道工程(總長度1。4公里)施工事宜達成一致,簽訂本合同。
一、乙方承包該工程的全部施工工作,即實行“包工不包料”,甲方自備材料,乙方只負責施工。
二、承包費用:_________________元/㎡
三、支付方式:施工隊進場預付_________________元,5天后再付_________________元,經驗收合格后付_________________元,剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。
四、工期:_________________乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定:
1、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發現質量不合格行為,造成返工,因此造成的`材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責,與甲方無任何關系。
2、乙方不得浪費、挪用甲方的材料,否則按500元/次予以處罰,并需賠償甲方損失;
3、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照200元/天予以處罰。
4、水電由甲方負責。
5、保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
建筑工程施工合同2
發包人(甲方):×××公司
承包方(乙方):×××裝飾公司
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:×××
1.2工程地點:*****
1.3承包范圍:經雙方確認預算的工程內容及合同附件
1.4承包方式:包工、包料大包干
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工
1.6工程質量:
1.7合同價款(人民幣大寫):××萬元
第二條 甲方工作
2.1開工前3天,向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明3份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委托 監理公司進行工程監理,監理公司任命 為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方 份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線,古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
3.2指派×××為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,則工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,則工期順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),則工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第 種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括 內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2本合同生效后,甲方分4次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分4次進行 劃撥合同價款 % 金額(元)
合同簽訂后 合同價付30% ××××元
第二次 工程進度至30%付合同價款50% ××××元
第三次 工程進度至80%付合同價款的10% ××××元
第四次 工程完工后10天內付合同價款5% ××××元
余下5%合同價款作為本工程的質保金 ××××元
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在七天內,結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表二),應為符合設計要求的.合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工作安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法律、規范。
8.3由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕上措施費外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由當地仲裁委員會仲裁,當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。
第十一條 不可抗力
11.1、任何一方由于不可抗力造成不能履行或部分不能履行合同義務的,不視為違約,但應在條件允許下采取一切必要的救濟措施,以減少因不可抗力造成的損失。遭受不可抗力的一方,應盡快將事件的情況以書面形式通知另一方,并需在不可抗力事件發生之日起10日內向對方提交事件發生地有關政府機關或公證部門出具的書面證明。雙方可視不可抗力原因對本合同履行的影響程度,協商決定本合同的變更或解除。
11.2、“不可抗力”指超出本合同雙方控制范圍、無法預見、無法避免或無法克服、使得本合同一方部分或者完全不能履行本合同的事件。這類事件包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰爭、罷工、政府行為、法律規定或其適用的變化,或者其他任何無法預見、避免或者控制的事件,也包括在商務實踐中通常被認定為不可抗力的事件。
11.3、不可抗力發生后因乙方怠于采取搶救措施,致使工程損失擴大的,擴大部份的工程損失由乙方承擔。
第十二條 附則
12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
12.2本合同正本兩份,雙方各執一份,副本貳份,甲方執貳份,乙方執貳份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或做法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預算書
(4)甲方提供的貨物清單
(5)會議紀要
(6)設計變更
(7)其他
甲方名稱: 乙方名稱:
代表: 代表:
住所: 住所:
電話: 電話:
郵編: 郵編:
銀行賬號: 銀行賬號:
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同3
發包發(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
經雙方協商同意甲方將______工程承包給乙方,為了明確甲乙雙方責任和義務,特簽訂本合同:
一、承包方
本工程乙方包工不包料(包小型機具、掃帚等),包安全、質量、工期、以及施工中產生的垃圾清理。
二、工程承包范圍
__________________.
三、工程承包單價
__________________.
四、付款方式
進度款按完成工程量______按月支付,竣工退場支付______.
五、甲乙雙方責任
1、甲方責任:
提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責任:
(1)按圖施工,以甲方交底執行,并按照國家現行有關規范和工程質量要求施工,做好工程自檢,確保工程質量必須優良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準,造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。
(2)砌磚工程:磚必須濕水后方能砌筑,砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整,垂直誤差正負3-5mm,灰縫厚度10-15mm,且平直均勻飽滿,墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚,斷切時要平直,用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預留準確。建筑垃圾及時清理并再利用,必須做到當天工完場清。
(3)內墻抹灰工程:硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的`垂直縫,頂縫必須掛網,先定點,現成管理人員驗收合格后方能批灰,批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整,垂直通長誤差不草果3mm,且無空股裂縫,落地灰及時清理再利用,施工現場工完場清。
(4)外墻裝飾工程:柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿,孔洞封堵,所有硂、磚觸面的垂直縫,頂縫全部掛網。外墻定點與現場管理人員配合施工,并經專業管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中,垟面須先濕水,沙漿比例達標,垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm,且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用,放線貼磚時門窗洞口要求整磚,特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直,縫大小均勻,所有窗臺、飄板等凸出構件,下口做滴水,上口做斜水,門窗洞口,硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿,確保不滲水,滲水保修。
(5)室內粘貼:地板粘磚時,地面清理干凈,并掃防水沙漿,驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓,否則返工賠料,完成面必須水平直縫,衛生間、廚房等防水地面,按圖紙要求走水至地漏,地面無存水現象。
(6)施工過程中,如因做工馬虎偷工損料,造成外墻、衛生間、廚房、層面等滲水現象,后果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料,要合理利用各種材料,違者罰款由乙方全部承擔。
(7)中途不管任何原因私自罷工,停工一天,按照實際人數每人每天罰款一百元,停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結算。
(8)工期進度:乙方必須按以上進度準備足夠工人,若因乙方人員不足,拖延工期,拖延一天罰款______元,拖延3天以上甲方有權另進班組,以保住工期按時完成。
六、安全、質量罰款細則
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罰款______元;
(2)乘坐提升架上落,每人次罰款______元。
(3)宿舍白天不關燈、用電燒水、做飯等違章用,每人次罰款______元,并沒收用電器具;
(4)廚房、沖涼房或施工中用水,用電完后不關,每人次罰款______元;
(5)施工中浪費材料,按原價十倍罰款;
(6)高層拋掉物罰款______元,造成嚴重后果全部由乙方負責;
(7)違反本合同乙方責任中的任何安全質量問題,似情節輕重處以罰款不等,如多次出現質量問題,停工整頓,嚴重者甲方有權清退乙方出場,工程款按60%結算。
(8)工傷、工故乙方承擔30%.
七、其他事項
1、本工地內打架每人次罰款______元,嚴重者送公安機關處理,一切法律經濟責任自負,本工地員工在工地外發生一切事情與本工地無關。
2、借領工具、損壞或原價賠償,違規操作損壞機械者,維修費用或造成其它損失由乙方負責。
3、本合同安全、質量等未盡事宜按國家有關規定執行,本合同雙方簽字后生效,工程竣工時結算余款后自動失效,本合同一式兩份均具同等法律效力。
發包方(甲方)簽字:__________________
承包方(乙方)簽字:__________________
簽訂日期:______年______月______日
建筑工程施工合同4
甲方: ____市____區北石店鎮臨澤村委
乙方:____縣固城建筑安裝有限責任公司
根據《合同法》及有關規定,針對臨澤村道路事宜;經甲乙雙方協商一致,達成以下協議條款,相互監督共同遵守。
一、施工內容:村內規定范圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的砌筑,混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期:
開工日期:
竣工日期:
三:質量要求:
嚴格按照工程質量要求及相關規范規定進行施工,因工程質量造成的'返工,費用由乙方承擔。
四、安全施工:
乙方自覺遵守安全操作規程施工,如違章、違規造成的一切安全事故,乙方自行承擔。
五、工程結算方式:
根據實際完成的工程量結算,(即面積、體積、長度米)完成后實地測量。
六、實際項目及價格:
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝(挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板)350元
3、混凝土路沿石安砌(100XXXX0300)35元
4、下水道安裝鋪設(挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實)直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋(挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實)620 元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農用車300元臺班
8、勾機1800臺班。
9三輪車200元臺班。
10、零工,60元工日。
七、付款方式:
工程完工后一次付清工程款。
本協議自簽訂之日起生效,未盡事宜,雙方協商解決,一式兩份,甲乙雙方各執一份,工程結束,款已付清,合同自行作廢。
甲方:(蓋章) 乙方(蓋章)
委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)________年____月____日年____月____日
建設工程施工合同
建設單位:____市____區北石店鎮林子村委
施工單位:____縣固城建筑安裝有限責任公司
建筑工程施工合同5
發包方: (甲方)
承包方: (乙方)
甲乙雙方就麗景金城二期建筑工程總承包事宜,在平等協商一致的基礎上,根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規的規定,結合工程實際情況,訂立如下協議以便共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱: 。
2、工程地點:。
3、施工工程的土建、給排水、供暖、電氣等施工內容。詳見施工圖和預算編制說明書。
4、工程面積:約
二、承包方式:工程總承包。
三、工程質量:合格。乙方要嚴格按照國家頒發的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工,工程質量應達到國家專業的質量檢驗評定標準的條件,竣工后由質量監督部門評定等級。單項工程、隱蔽工程的驗收應由甲方會同建設單位、工程監理、質檢站和乙方共同驗收評定質量等級。
四、工程承包總價
本工程承包總價確定為 元(大寫整)。承包范圍(見工程內容)內綜合單價一次性包死(附合同價款預算,本預算缺項、漏項、多項的,決算時相應增減)鋼筋、混凝土價格變動超過預算價5%,可進行相應調整(價格必須由甲、乙、監理三方簽證)。
五、工程款撥付方式
1、施工至0.00后撥付至已完工程量價款的75%(可單工程計算)。
2、進度付款每七層封頂后付至已完工程量價款的75%。
3、主體封頂后撥付至已完工程量價款的75%(不足五層單體工程,按此執行)。
4、進度付款每個月25日以前,乙方實際進度報表經由監理簽字確認,并經甲方項目經理審核后,報房產預算部審定,撥付該月已完成工程量價款的75%。
5、竣工驗收合格后撥付工程款至工程總價的85%。
6、竣工驗收合格結算后10日內付至工程總決算價的95%,剩余5%作為工程保修金,保修金支付自竣工驗收合格之日起一年后無委托保修的,28日內撥至保修金的80%,剩余的20%,在五年后的28日內付清。
六、甲方權利和義務
1、派駐現場代表 按照本合同約定代表甲方行使各項職責;
2、施工前現場具備開工條件,即三通一平,包括水通、電通、路-通、場地平整。
3、將施工所需的生活用水(不含施工用水)、電接至施工場地圍墻以內并掛表;
4、為乙方提供全套施工圖紙六套;
5、根據工程需要,甲方有權提供建筑材料及制品,甲方提供材料的費用從預算中扣除,但不付給乙方材料保管費等其他費用。
6、甲方暫定價部分需經甲方認可后方可購買或施工;暫定部分的材料價格需經甲方、乙方、監理三方簽證,以備決算時作為調整依據。
7、對乙方違反甲方現場管理制度的行為甲方有權進行管理、經濟處罰;
七、乙方權利和義務:
1、派駐現場代表 按照合同約定代表乙方行使各項職責;
2、提供滿足甲方、監理管理人員正常辦公和管理需要的辦公室及宿舍(根據現場情況,如甲方提供,須扣除乙方相應費用);
3、每月按甲方水電表數及時、足額繳納水電費,電費單價計算時綜合考慮用電損耗;
4、需乙方辦理的有關施工場地交通、環衛管理、安檢及施工噪音管理手續均由乙方辦理并承擔費用;
5、嚴格遵守甲方現場的管理制度及監理指令;
6、因乙方原因,本工程如有政府相關部門及建筑監管部門的書面停工通知,因此出現的施工困難、拖延工期及因停工所造成的所有損失及責任由乙方負責;
7、乙方要做到規范、文明施工并承擔與現場環境有關的環境衛生、生活污水糞便排放建筑垃圾外運等費用;如乙方未按甲方要求及時清理施工現場施工材料及建筑垃圾影響下步施工工序的,甲方有權安排其他隊伍清理,發生的相應費用在乙方進度款中雙倍扣除。
8、因乙方原因造成質量事故、安全事故,人員生命財產損害和經濟損失,由乙方承擔全部責任,并賠償甲方因此受到的經濟損失;
9、施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物若因乙方原因發生損壞,由乙方承擔由此發生的全部費用;
10、乙方要嚴格履行合同,有效完成施工任務,保證施工質量、安全及進度,有效配合甲方的協調管理。否則,如因乙方原因工期滯后影響使用,或存在質量、安全及管理違約行為,甲方有權扣除違約金,違約金可自工程款中扣除;
11、在乙方施工期間,乙方應做好甲方另行專業分包單位的協調、管理、配合工作。在施工時負責預留孔洞和預埋配件的工作,并符合質量要求(不符合質量要求的返工及整改費用由乙方承擔)。在乙方施工期間,所有由甲方另行專業分包的工程,乙方應做好配合及成品保護工作,承擔總包管理責任;
12、竣工驗收一個月內向甲方提供竣工圖一套;
八、質量、安全指標
1、質量指標:施工過程中,乙方要服從甲方、監理方的管理和安排,嚴禁獨斷專行。施工中所使用的建筑材料應為各證件齊全的合格材料,杜絕不合格材料進入施工現場。工程的施工工藝要符合施工質量驗收規范規定,所承建施工的工程要達到一次驗收合格率100%。
2、安全指標:施工工程中乙方應做好施工人員的安全教育、抓好安全生產管理工作,進場后必須為施工人員辦理職工工傷保險或意外傷害保險,施工過程中要與甲方、監理單位駐現場人員密切配合,做好施工現場的安全防護工作的實施與驗收,做到文明施工,杜絕重傷、死亡事故的發生。如果在施工過程中因安全防護、文明施工等工作未做到位,扣除相應安全文明措施費用;因乙方管理不善及施工問題等造成的.安全事故,其責任及費用均由乙方承擔。
3、進度指標:滿足總承包合同的要求。
4、其他約定:工程開工前乙方向甲方提供完整的施工組織設計并經監理審核通過,施工中各施工資料要與工程進度同步。
九、工期:
1、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:全部工程自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。
2、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協商,簽訂協議。
(1)由于人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;
(2)因甲方或建設方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續施工者;
(3)因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
十、竣工驗收、結算與保修
1、乙方在工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,竣工工程驗收合格之日起3天內,乙方向甲方移交完畢。
2、竣工工程驗收,甲方分包工程乙方負責收集竣工資料,以國家頒發的施工驗收規范、施工圖為依據,工程量不調整(變更除外)。在進行竣工驗收時,乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件:
(1)增減變更文件和其他洽商記錄;
(2)隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3、工程竣工后,應提交竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設單位存檔。工程變更較大的,可以由建設單位自繪或委托設計單位。
4、工程竣工驗收后,質量保修期自工程驗收合格之日起計算,根據《建設工程質量管理條例》及有關規定,約定本工程質量保修期:地基基礎工程、主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;裝飾裝修工程為2年;電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;采暖工程保修兩個采暖期;屋面防水、有防水要求的房間、墻面防水為5年。在保修期內,確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方應負責無償修理。
5、發生質量缺陷乙方應立即到達現場修正,如乙方未能在規定時間內修正某項質量缺陷,發包人可自行或指派第三方修正缺陷,因此產生的費用由承包方承擔,在維修保證金中扣除。
十一、工程決算價按如下確定:
1、執行河北省消耗量定額(HEBGYD-A、B 、C -20xx)。
2、取費按相應的取費標準。
3、有綜合單價執行綜合單價,執行綜合單價的不再下浮15%,無綜合單價按20xx年第一期造價信息材料價格執行。
4、綜合用工單價執行冀建質〔20xx〕195號,稅金費率執行冀建質〔20xx〕462號計入,機械臺班執行冀建價〔20xx〕47號。
5、不再執行其他有關文件及定額。
6、工程預算造價:根據以上1至6項據實計算工程預算造價。
7、變更總價=工程預算造價下浮15%(有特殊說明的不再下浮15%)。 除以上所列內容外的費用由乙方自行承擔。
十二、結算總價
第四項和第十一項之和為結算總價。
十三、違約責任
1、由于甲方原因,經監理、建設方簽證后方可順延工期。
2、由于乙方原因,使工程延期完成,則視乙方違約,乙方應向甲方支付違約金。違約金按工程承包總價1/天延期天數計算,違約金總數不超過工程承包總價的30%。
3、如果乙方未能按監理審核的《施工組織設計》中的進度計劃如期完成工程,連續三個時段未按時達到中間控制工期要求的,將撤換項目部,且延期的期限達到30日的,甲方有權中止本合同項下義務的履行;整個工程延期的期限達到60日的,甲方有權解除本合同,并且有權請求乙方給予相應的賠償。
4、乙方在承包工程期間,如果未經甲方同意擅自停工或人員太少、不出活超過10日的,甲方有權解除本合同,并對乙方進行清場處理,由此造成的一切損失由乙方承擔。
5、在承包工程期間,乙方不得拖欠工人(包括農民工)工資。如乙方在承包工程期間拖欠工人工資,視為乙方違約,甲方有權將其拖欠的工人工資數額在應付乙方的承包工程款中扣除,直接支付給乙方工人或將扣除的款項交由有關部門用以支付乙方拖欠的工人工資。如乙方屢次拖欠工人工資或拖欠工人工資數額超過50000元,甲方有權解除本合同。
十四、爭議解決方式
凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關的任何爭議,甲、乙雙方可通過協商解決,如雙方不愿協商或協商不成,由本合同簽訂地人民法院管轄,雙方可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
十五、其他條款
在合同履行過程中,雙方可以根據實際情況,對合同未盡事宜協商確定。
合同簽訂地:衡水泰華房地產開發有*公司會議室。
十六、合同文本和效力
本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,一式八份,甲方執伍份、乙方執叁份。附件為本合同不可分割的組成部分,與合同正文具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同6
答辯人:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下:_________________
被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項目列入結算范圍,該項訴求與事實不符,故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協議合同。該合同約定:_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項目納入結算書,違背事實。
被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實不符。事實是,盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關結算資料,但并未在結算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實,與實際工程量差距太大,工程量重復計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結算書,結算數額為120.62358萬元,而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進行了核算,核算總造價為59.966665萬元?梢,被答辯人提供的結算書嚴重脫離事實,核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大,與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據是20xx年11月17日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構成分很大,與事實不符。即被答辯人的'該項訴求的計價基礎就是不符合事實的,因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。
(二)20xx年5月11日的協議合同中約定:_________________被答辯人應當支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中,最終按照所產生土建發生量進行工程造價的計算,多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實不符。截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生,與事實嚴重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實,是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應本著實事求是的原則,對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定,在重新核定的基礎上,明確雙方債權債務,維護雙方當事人合法權益。
在答辯人與任忠工程糾紛中,答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定,以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意,進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補,最終解決雙方爭議。
此致
太原市小店區人民法院
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同7
發包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設工程合同監督管理辦法》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第1條工程概況
1.1工程名稱:__________________
1.2工程地點:__________________
1.3承包范圍:__________________
1.4承包方式:__________________
1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月竣工。
1.6工程質量:合格
1.7合同價款(人民幣大寫):_________(預算清單作為合同附件)
第2條甲方工作
2.1開工前3天,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電,并說明使用注意事項。
2.2指派_________為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線等不受損壞,并承擔相應費用。
2.4如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
第3條乙方工作
3.2指派_________為乙方駐工地代表,電話負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意。
4.2非因甲方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2隱蔽工程驗收:
(1)工程具備隱蔽驗收條件前,乙方需自檢合格并于驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關資料)通知公司簽字確認。
(2)經驗收合格,甲方代表簽字后方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內未到場驗收,則視為合格。
(3)無論甲方代表是否參加驗收,當提出對已經驗收的'隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應按要求剝露,并在驗收后重新隱蔽或修護后隱蔽。若檢查不合格,按公司制度執行處罰。
(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經濟損失和工期拖延均由乙方承擔。
5.3本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.4工程竣工后,乙方書面報告申請通知甲方驗收,甲方自接到驗收報告5日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。驗收合可后,辦理移交手續。
第6條關于工程價款結算及付款方式的約定
6.1雙方商定本合同價款:
(1)暫定價格:_________(見預算)
(2)竣工結算:按預算單價,如清單中沒有的,甲乙雙方協商定價,以實際發生工程量結算。
(3),付款方式:自合同簽訂之日起_________天內(材料進場)付款_________%,中期付款分批支付,每_________天付款一次,支付總工程量的_________%,工程完工付至_________%,竣工驗收合格后付至_________%,質保期為一年,一年期滿后一次性結清。
6.2工程完工后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并結清工程款。
第7條有關質保期內的維修約定
7.1、保修范圍:凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內各部位、部件的損壞、脫落、變質、丟失、開裂等均屬乙方保修責任范圍。
7.2保修期限:從交付之日起計算,裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。
7.3保修費用:工程中已含保修費用,乙方收到通知后在約定時間24小時內給人修理,否則甲方有權通知其他單位進行修理。其發生費用從乙方保修費中扣除,并按甲方的工程制度進行相應處罰。
7.4材料采購與檢驗:
a甲方采購的材料或設備到場,乙方派人與甲方代表一起驗收,驗收合格后由乙方妥善保管,因保管不善造成的損壞或丟失,由乙方承擔賠款。
B乙方采購的材料到場,乙方需將材料檢驗報告、合格證、環保證明文件(一份原件三份復印件)等書面報批甲方代表,同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設計、規范及封樣材料要求的材料,不予進場。乙方應重新采購并報驗,并承擔由此發生的一切費用。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.2乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發生,乙方承擔一切責任,甲方不負責賠償。
8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
第10條合同生效與終止
10.1本合同簽訂前,甲、乙雙方就本工程的有關約定事項,未經本合同確認的,一律無效。
10.2本合同簽訂后,有關合同條款的變更應訂書面補充協議,并報原審查、鑒證單位備案后生效。
10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內容后即告終止。
第11條合同份數
本合同正本兩份,由甲、乙雙方各執一份。
第12條其它約定
因現有施工圖部分節點及材質不明確,故所有工程量以清單單價為準,本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結算。
合同訂立時間:__________________
合同簽訂地點:__________________
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同8
甲方:____________________
乙方:____________________
根據《民法典》、《____市保護消費合法權益條例》,《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一.概況 裝飾施工地點: 住房結構:室廳廚衛陽臺,施工面積____平方米
二.價格 清包工總費用:______元,大寫(人民幣):_______________元,其中,水電工:______元,木工:_______元,瓦工:_______元,油漆工:______元,垃圾清運費:_______元,材料搬運費:_______元,其他費用(注明內容)_______________________元。 經雙方認可,在施工過程中施工內容如有小的變動,雙方將不更改工程款,當有大的變更時應在變更前友好協商,按實另計。
三.工期 自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。 以上規定工期為指導工期,為保證施工質量,原則上不少于以上工期,也不應超過工期______天。如遇甲方材料供應不及時等問題,或因長時間特殊天氣對某些施工項目確有影響的,則相應順延竣工日期。如雙方經過協商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統一意見執行(如延長工期后遇春節假期,甲方允許乙方春節期間停工______至______天)。
四.設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作。
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五.材料 甲方負責采購需用材料,應為符合設計要求的合格產品。 乙方應提前______天向甲方提供需購材料清單,甲方應在______天內及時將采購材料供應到現場供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。 未經甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。 如若甲方授權乙方購買所需材料,乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發票。 乙方應幫甲方收貨并驗收甲方所購建材的質量,核對數量和配件的準確性,發現質量或或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。 甲方供應的材料抵現場后,乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現常 乙方應做好對施工完成的成品保護工作 乙方對甲方采購的裝飾材料、均應用于本合同規定的住宅裝飾,未經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按材料價格雙倍補償給甲方。
六.付款方式 工程款付款方式:經雙方認可,工程款付款時間表如下: 工程款付款時間表,付款時間付款內容金額,協議簽訂完畢,正式開工____日內預付______鋼架;水泥隔層完工后并經甲方驗收本項目全部,強弱電路管線鋪設到位并經過甲方驗收本項目全部,瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經過甲方驗收后本項目全部,完成木工工程,并由甲方驗收通過后本項目全部,完成油漆工程,并由甲方驗收通過后本項目全部,竣工驗收也就是安裝完成甲方驗收通過當天本項目全部,保修尾款。
七.關于工程質量及驗收的約定 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。 凡每一單項施工項目完工后,雙方應在工程質量驗收單上簽字確認。(詳見附表) 工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準______《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
八.垃圾清運處理 乙方應盡可能將垃圾袋裝化,并有責任每日及時清理需處理的垃圾。乙方應把所處理垃圾清運至物業指定的垃圾堆放場所。
九.工地現場管理和安全
1.甲方提供的施工要求及與乙方協商,且施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的'安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,遵守物業管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業管理部門提出協商,經確認后施工。
3.乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,由施工產生任何事故的責任完全由乙方自行負責。
十.違約及違約責任
1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金支付給對方。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期______天后,每逾期______天應按每天______元作為違約金支付給甲方。甲方未按協議約定時間付款的,每逾期______天應按每天______元作為違約金支付給乙方。
3.甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
5.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
十一糾紛處理方式 因工程質量雙方發生爭議時,雙方應先協商調解。 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十二.附則
1.工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,乙方將房屋外門鑰匙歸還。
2.本合同簽訂后,工程不得轉包。
3.本合同一式___份,甲、乙雙方各執一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
十三.其它約定
1.質量保修期為________年,中間出現任何施工質量問題乙方無條件負責維修,但因是包清工形式,乙方無質保金,如乙方在保修期內無辜推委,甲方有權利通過其他途徑采取相應措施直至訴諸法律。
2.對于不能確定的工程量雙方應該事先談好單價,按照實際工程量結算。
3._________
4.__________
5.__________
甲方:__________
乙方:__________
簽章:__________
簽章:__________
聯系電話:__________
聯系電話:__________
簽約日期:__________
簽約日期:__________
建筑工程施工合同9
甲方:__________
乙方:__________
甲方委托乙方承建保鮮庫工程,為使工程順利進行,遵照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規,結合本工程的具體情況,經雙方洽商,特制定本合同如下:
一、工程概況:
1、工程名稱:冷凍庫(177;5℃)、冷凍庫-18℃
2、工程尺寸:冷凍庫:
3、工程地點:
4、工程合同總價款:元整(:元)
5、施工時間:合同簽訂之日,乙方收到全額工程款60%后開工承建。
二、工程質量標準及要求:
1、制冷系統符合制冷行業安裝規范;
2、實現全自動控制;
3、保鮮庫達到177;5℃,冷凍庫達到-18℃。
三、工程內容及項目價格:
1、保溫
2、采用高密聚氨酯噴泡1000元3(27.543,計27540元)立方米數按實際測量為準。保鮮庫制冷系統:采用高配制冷系統機組采用國產原裝比澤爾壓縮機8.2,8500元冷凝器采用足平純紫銅管冷凝器:2500元原裝足平吊頂風機:5800元國標貯液罐:650元國標膨脹閥:400國標電磁閥:330元冷庫專用低溫制冷劑:850元銅管及保溫材料:1500元支架及排水管:150元包裝、長途運輸費:350元國標過濾器:150元國標電線、電纜:200元冷庫專用微電腦電控箱:800元高密聚氨酯發泡保溫門:1650元高低壓油壓壓力表:120元(60215;
2)安裝調試費:1600元合計:25,550元冷凍庫配置方案與冷鮮庫一樣,冷凍庫保溫門1500元,255XXXX0215;2-150元50950元總計:78490元
四、合同付款方式:
1、合同簽訂后,甲方應付總工程款的60%即47094元后開工承建,同時合同生效。
2、機組設備到現場后,再付余款的80%即25117元。余款待工程結束后,一次性結清。如到期不付款,甲方每天向乙方付工程款5%的違約金。
五、甲、乙雙方責任:
1、甲方責任:
(1)負責施工現場的臨時用電,將動力電引至乙方冷庫微電腦電控箱內。
。2)負責提供庫房供乙方存放冷庫必用的設備和材料,協助乙方搞好安全保衛工作。
。3)履行本合同應盡其他未盡事宜。
2、乙方責任:
。1)嚴格按照國家有關規范,安全文明施工,如發生責任事故應由乙方承擔。
。2)工程未交付使用前,協助甲方做好保護工作。
。3)冷庫內部涉及的土建工程由甲方負責施工,達到乙方工程要求標準。
。3)堅持質量第一、信譽至上的原則,乙方采購的設備應符合國家有關規范要求,手續齊全,并附有國家質檢部門認可的`質量證書。
(4)乙方對其所承包的工程保修期為________年,終身維護。________年內因質量問題乙方負責維修或更換(除電網電壓不穩、缺相或其他人為因素造成損壞,乙方不負任何責任)。
六、合同生效及其他:
(1)本合同雙方代表人簽字蓋章,乙方收到工程款后,本合同生效。
。2)本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
(3)本合同未盡事宜,雙方本著友好合作的態度,簽署書面修改或增補協議,與本合同具有同等的法律效力。注:如采用10.2比澤爾機組,相差3000元215;26000元。如采用國產谷輪機8機組,相差1000元215;220元。
甲方簽字:__________
乙方簽字:________
_____年_____月____日
建筑工程施工合同10
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的'金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同11
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》和建設部《建設安裝工程承包合同條例》,經甲乙雙商定,甲方將原陽縣城關鎮振華學校餐廳宿舍工程總承包給乙方。具體承包內容如下:
一、 工程概況:
工程名稱:原陽縣城關鎮振華學校餐廳、宿舍工程
工程地點:原陽縣城關鎮振華學校院內
工程內容:土建、安裝
二、 工程承包范圍、質量標準、合同價款、工期:
承包范圍:圖紙包括的土建、安裝內容,其中圖紙中-保溫工程不包括。 質量標準:合格
合同價款:單平方造價為850元每平方米。本合同價款不包括稅金及一切相關手續、管理等費用。
工期:4個月(120天)
三、 合同履行條款
甲方責任與義務:
1、 開工前施工現場具備三通一平條件,并提供地質及地下管線資料。
2、 施工場地及公共道路暢通的一切問題,均由甲方承擔并承擔相應責任。
3、 施工期間所需一切手續、證件、批件等均由甲方辦理并承擔一切費用及責任。
4、 施工水準點及座標控制點由甲方現場指定并出據書面通知。
5、 施工期間一切外因干擾,均由甲方承擔諧調責任,嚴重影響工程施工,造成損失的由甲方給予乙方相應補嘗。
6、 按合同約定及時拔付工程款。
乙方責任與義務:
1、 開工后積極組織人員,機械設備進場。
2、 配備合格施工、技術、管理人員。
3、 嚴格控制施工質量,所用一切建筑材料禁用偽劣產品,必須經監理檢查方可使用。
4、 確保按合同工期完成施工任務。
5、 施工期間,安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承擔全部責任。
四、 工程款(進度款)支付
按形象進度支付,合同簽訂后,機械設備進場支付總款的.20%;基礎施工結束后支付總款的10%;一層主體結束,支付總工程款的15%;二層主體結束,支付總款的15%;三層主體結束,支付總款的10%;四層主體結束,支付總款的10%;粉刷結束,支付總款的10%;門窗安裝結束,付總款的5%;余款工程后1年內一次付清。
五、 工程變更,變更增加費用,由甲方出資另行增加。
六、 其它
未盡事宜,雙方協商解決。以上合同,甲乙雙方均認為合理、合法同意執行,雙方簽訂后,即產生法律效力,本合同一式兩份,甲乙雙方各持1份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同12
發包方(以下簡稱“甲方”):
住所(單位)地址:
聯系電話: 手機號: 甲方工程監理人及電話:
承包方(以下簡稱“乙方”):
單位地址:
本工程設計人: 聯系電話:
本工程項目經理: 聯系電話:
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾裝修工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第一條工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式,雙方商定采取下列第種承包方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附件:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
3、乙方包工,甲方包全部材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
4、工程施工有效期限為 天;開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
5、合同價款¥ (人民幣大寫):
6、若本工程實施工程監理,甲方與監理公司另行簽定《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
7、雙方商定設計、施工圖紙采取下列第種方式提供;
7.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為月日,圖紙一式三份,甲方、乙方施工隊各執一份;(見附件:裝飾裝修工程施工圖紙)設計、施工圖紙雙方簽字后生效。
7.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件:裝飾裝修工程設計圖紙)設計費由甲方支付(此設計費用不在工程價款內);設計、施工圖紙雙方簽字后生效。
8、圖紙及預算書雙方簽字后生效。
第二條甲乙雙方的權利及義務:
1、開工前3天,甲方為乙方入場施工創造條件,清除影響施工的障礙物;負責協調施工隊與鄰里(單位、部門)之間的關系,按期支付工程款。
2、開工前,甲方為乙方提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項。
3、甲方參與工程施工進度質量的監督,對材料進場進行驗收確認,竣工驗收。
4、甲方對工程施工工藝不清楚之處、乙方應向甲方解釋說明,乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務,合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表為乙方派出的項目經理,甲方關于工程的相關事宜均與乙方項目經理聯系,以確保工程的統一指揮和管理;如甲方自行設計并提供施工圖紙,則甲方設計師負責對乙方提供工程施工工藝咨詢、設計、報價等相關服務,因甲方向乙方提供工程施工工藝不詳而造成的全部責任由甲方承擔。
5、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關資料。
6、甲方協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用.
7、禁止拆動室內承重結構,違章搭建陽光房,如甲方需拆、改建筑的承重、非承重結構或拆改廚、衛位置及設備管線及搭建陽光房,應負責到有關部門辦理相關的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣及燃氣管線等;對原有建筑物和場地面積等的改動,甲方如沒有相關部門辦理相關的審批手續,甲方強行要求乙方施工所造成的一切后果及責任全部由甲方承擔;如甲方要求不做防水而發生漏水所造成的一切后果及責任全部由甲方承擔。
8、乙方在施工中嚴格執行國家《建筑裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程。
9、乙方嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
10、乙方保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方承擔。
第三條關于工程質量及驗改:
1、本工程以施工圖紙,做法說明為準,如有更改、乙方工程負責人應通知設計師、在甲方的配合下、公司應將更改通知書交由甲方簽字確認,更換材質甲乙雙方協商解決,否則乙方對更改項目概不負責。
2、為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,需由雙方協商后簽署書面協議《工程變更單》,同時協調相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效,凡甲方與乙方現場人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
3、合同簽定后甲方工程減項超過工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費;若甲方減項所用的材料,乙方已定購或運抵現場,甲方需另外支付材料來回托運,損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費和拆除費。
4、合同簽訂后,若因甲方原因終止施工合同,甲方需支付乙方已施工項目的施工費、材料費、管理費及拆除費,若此工程項目由乙方設計則甲方需另外支付乙方該工程項目的設計費35元/平方;
5、甲方第一次支付工程款后增加的施工項目,乙方需在收到甲方該增加項目的100%的工程款后方予以施工。
6、由乙方提供的材料:乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,并接受甲方檢驗;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價、協商不符,甲方有權拒絕使用。
7、由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件:甲方提供材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并提前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續,若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔。
8、除合同中注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具桌椅等,均由甲方購買并按時運到現場,若需要乙方代購,加收所購材料款20%的采購費及運輸費。
9、雙方在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收;
。1)水、電管線、防水層等隱蔽工程的驗收;
。2)油漆、面層涂料、木材、植物等施工前驗收;
(3)竣工驗收;
乙方應提前二天通知甲方參加各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件:工程驗收單),若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;甲方在規定時間內(兩天)不于驗收視為驗收合格。
10、完工后,乙方應通知甲方三日內驗收,甲方在規定時間內不于驗收視為驗收合格。
11、工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(見附件:工程結算單),并填寫工程保修單(見附件:工程保修單);
12、雙方約定本工程質量按下列第項標準執行;
。1)《GB50210-20xx建筑裝飾裝修工程質量檢驗規定》
。2)《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質量檢驗規定》
。3)其他規定:材料及工藝按乙方(甲方)提供的設計圖紙、工程預算書為準
13、施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
。1)成都市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協會投訴進行調解;
。2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據責任分別承擔。
第四條關于工程價款及結算的約定:
1、合同生效后,雙方約定按下列方式支付工程款;
支付次數
工程施工項目(見預算表)
付款比例 %
支付金額(元)
第一次
第二次
第三次
第三次
尾款;乙方施工完畢三天內即驗收,驗收合格二天內,甲方付清尾款后乙方交付甲方使用,完工后五日內不驗收,則視為工程符合本合同的質量要求,甲方不得以任何理由拖延、拒付及克扣或變相拖延、拒付、克扣乙方的工程尾款,否則甲方將按工程款總額的10%每月滯納金支付乙方;
2、甲方增加項目不得超過工程總價的10%;乙方減少項不得超過工程總價的10%,如果超過10%,任何違約一方無條件支付對方工程總額的20%違約金。
3、工程驗收合格后2日內,乙方應向甲方提交工程結算單,并將有關資料送交甲方,甲方接到資料后2日內如未有異議,雙方應在工程結算單(見附件:工程結算單)上簽字,甲方并同時向乙方結清工程尾款;(水電工程部分其工程款按實結算、在隱蔽工程完工驗收后一次性結清,否則乙方可單方面停工、工期順延);
4、甲方應將工程款直接交給乙方財務部;若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第五條工期出現下例情況可順延:
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
1)工程量變化和設計變更。施工工期順延。
2)不可抗力(如節假日、停水、停電、等),施工工期順延。
3)甲方同意工期順延的其他情況,施工工期順延。
4)甲方未按時參加階段驗收,施工工期順延。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
3、乙方就在約定的.時間內進行施工,由乙方原因造成工期延誤應由乙方負責;甲方不配合乙造成的工期延誤就由甲方負責。
4、因甲方未按合同約定付清工程款,乙方有權施行停工,施工工期順延。
5、工程項目在各階段完工后、須由客戶簽字認可,如有更改,甲方應支付乙方反工費及材料費等費用,施工工期順延。
第六條安全施工和防火的約定:
1、乙方在施工期間應嚴格遵守有關規定和法規
2、由于乙方在施工過程中,違反安全操作規程導致安全或火災事故,乙方應承擔一切經濟損失。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工,因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔相應責任及發生的費用。
第七條獎勵與違約:
1、乙方的施工令客戶非常滿意的情況下,甲方可以采取某種形式作為獎勵。
2、合同簽定后,合同任何一方提出解除合同或無任何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方向守約方支付工程總造價20%的違約金;若因此造成工程損失的,違約方應予賠償。
3、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方提前使用或擅自動使用工程成品的,工程視為合格,因此而造成的損失由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利,乙方仍有收尾款的權利。
4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2%o的違約金。
5、甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一天由責任方向對方支付工程總造價2%o的違約金。
6、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,由乙方負責修理,所需修理費由乙方承擔,工期不予順延。
第八條合同爭議的解決方式:
1、未盡事項,經甲乙雙方協商解決。
2、雙方發生爭議協商解決不成時,向成都市仲裁委員會申請仲裁。
3、如因合同爭議及其他方面原因造成上訴,上訴期間甲乙雙方因上訴所產生的一切費用由上訴方承擔(訴訟費、律師費等相關費用)。
第九條:
1、本合同正本兩份,雙方各執一份,甲方執一份,乙方執一份,
2、本合同自簽字之日生效,合同履行完成后自行終止,決算后終止
3、附件(附件與合同正本具同等法律效力)
1)材料及工藝按乙方(甲方)提供的設計圖紙、工程預算書為準進行施工
2)設計變更(協商解決)
第十條備注:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
公司地址: 公司地址:
代理人: 代理人:
電話: 公司電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同13
發包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)。
二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準,甲方保證手續齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
五、該建筑工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。
六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準,組織某某建筑公司進行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工,_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格,乙方應負責無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本:
(一)、該建筑工程竣工驗收合格后30日內,甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。
。ǘ⒃摻ㄖこ炭⒐を炇蘸细窈,甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本,每年的'_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境,積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應友好協商解決,協商不成,根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執一份,經雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同14
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方在北塔區資棗社區安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:邵陽市北塔區資棗社區安臵地
二、工程地址:邵陽市北塔區資棗社區安臵地
三、建筑面積:全框架結構共11層,總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構筑物飄板、天溝按全面積計算,雨蓬、空調板按半面積計算)。注:括號內條例經協商不計算面積,但水電由甲方負責施工,工資由甲方付款。
四、承包范圍及內容
1、主要內容:按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建筑要求進行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包干,住房每層高度為3米,第一層為3.8米,0.00以下按實結算,并計算乙方的其它費用開支,為一次性支付。
2、配套附屬工程,另行按實計算。
3、水、電由甲方負責。
4、室內留門洞,粉好門套,預制構件由甲方購買。
五、材料材料及工程質量要求
1、主體工程質量必須達到一次性驗收合格、
2、乙方應認真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時接受甲方的檢查、驗收。
3、因乙方原因工程質量達不到規范質量標準,乙方承擔一切責任,工程質量達不到規范標準的部分,乙方按照甲方的要求標準和重新施工,直至符合規范標準合格為止,所有費用由乙方負責。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質量和損失由甲方負責。
5、外墻為100100或(100200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。
六、承包方式及合同價款
1、工程采用包工不包料大包干形式,承包價格為220元/平方米,安全保險由乙方負責。
2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。內鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用,乙方負責綁扎,外架由乙方負責。
七、工期要求
工期總共為180天,自20xx年1月27日開工到20xx年7月27日竣工。
八、付款方式
工程總價約為32.736萬元,簽訂合同預付乙方的進場費及備料款3萬元,以后每完成一層主體付工程總價的65%,內外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
九、雙方責任
1、甲方應保證工程款及時到位,防止資金問題而造成工程停工,而達不到預期進度由甲方負責。
2、甲方未按合同規定履行自己應負的`責任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應賠償給乙方造成的實際損失。
3、承包人不得將承包工程轉包給他人,也不得將其承包工程支解以后分包的名義發包他人,否則,合同自行終止。
4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則,認真履行職責,協助保密等義務。
5、本合同一式四份,雙方各執二份,合同自簽字生效,發包人、承包人履行合同的全部義務,承包人自發包人交付竣工結算款支付完畢,本合同自行終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同15
單位(甲方):______________________________
施工單位(乙方):__________________________
根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本合同。
一、工程名稱:_______________________。
二、施工地點及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養護一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規格要求補植;
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價的_______%;
2.第二次付款,在草皮鋪設過半后,甲方支付總造價的._______%;
3.第三次付款,在工程驗收后,甲方支付總造價的_______%;
4.余款待一年養護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑裝飾工程施工合同02-23
建筑工程施工合同(精選)07-05
[精選]建筑工程施工合同07-13
建筑工程施工合同【精選】07-18
建筑工程施工合同06-13
建筑工程施工簡易合同02-24
建筑工程施工安全合同03-20
城市建筑工程施工合同04-02
2022建筑工程施工合同03-30
大型建筑工程施工合同03-28