建筑工程施工合同

時間：2023-07-12 09:01:35 建筑工程施工合同我要投稿

建筑工程施工合同推薦度：
建筑裝飾工程施工合同推薦度：
建筑工程施工簡易合同推薦度：
建筑工程施工合同書推薦度：
建筑工程施工合同推薦度：
相關推薦

建筑工程施工合同（合集15篇）

　　隨著人們法律觀念的日益增強，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的建筑工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

建筑工程施工合同（合集15篇）

建筑工程施工合同1

　　建設單位：______________

　　設計單位：______________

　　施工單位：______________

　　合同造價：______________

　　合同編號：______________

　　建設單位：______________(簡稱甲方)

　　施工單位：______________(簡稱乙方)

　　甲方深圳施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目以及雙方責任，本著相互協作，確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協商簽訂本合同。

　　第一條：工程地點：______________

　　第二條：工程內容：______________(具體見施工預算)。

　　第三條：承包方式：包工包料包質量。

　　第四條：工程總造價：______________

　　第五條：付款方式

　　1、工程完成驗收合格后，甲方支付給乙方全部工程款。

　　第六條：合同工期

　　一、雙方商定總工期天。

　　開工日期：_________年______月___日，竣工日期：_________年______月___日。

　　二、如遇下列情況，經甲方代表同意后，工期可以順延。

　　1、工程量變化和設計變更。

　　2、非乙方的原因超過______小時以上停水停電時。

　　3、不可抗力(如地震、臺風、火災、雨災等)。

　　三、由甲方責任造成的'工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。

　　四、乙方如無正當理由不得拖延工期。

　　第七條：工程質量要求：按設計規范要求，質量達到合格標準。

　　第八條：材料設備：材料采用國家標準合格產品。

　　第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任。

　　一、甲方：

　　1、負責解決施工場地的用水用電，保證乙方在施工期間的需求。

　　2、負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作。

　　3、組織工程竣工驗收工作。

　　二、乙方：

　　1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況。

　　2、做好施工安全工作，否則，發生安全事故，由乙方負全責。

　　3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。

　　4、參加工程竣工驗收工作。

　　第十條：工程完工后，質量保修年。

　　第十一條：合同生效與終止

　　本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，其條款即告終止。

　　第十二條：本合同一式四份，其中：甲乙雙方各兩份，均具有同等法律效力。

　　甲方蓋章：_______________

　　乙方蓋章：_______________

　　法人代表(簽字)：_______________

　　_________年______月___日

建筑工程施工合同2

　　甲方（承包人）：______________

　　乙方（務工人）：______________

　　為保證施工安全的順利進行，確保務工人員的安全與健康，爭創文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預防為主，強化管理，文明施工”，結合本工程的實際情況，經雙方商定簽訂本合同書。

　　一、雙方的責任與義務：

　　（一）甲方的責任與義務：

　　1、負責對乙方務工人員的入場教育。

　　2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術交底工作，并履行簽字手續。

　　3、施工前，甲方應對其務工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。

　　4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業。

　　5、有權進行安全檢查，對發現的問題及時提出整改意見。

　　（二）乙方的責任和義務：

　　1、按照甲方的要求，不得違章作業和野蠻施工。

　　2、負責按照有關規程、規范、標準和甲方安全技術交底進行操作。

　　3、乙方應保證其服從甲方的.管理，遵守甲方的各項規章制度，遵守勞動紀律。

　　4、負責承擔因自身原因所發生的一切安全事故的全部經濟責任和法律責任。

　　5、凡在施工區域外發生的安全事故、治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不負任何責任。

　　二、在施工過程中務工人員發生不可預料的安全事故，甲方不予承擔任何責任，本人同意以上細則者簽字生效。

　　三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　發包方：______________

　　_______年_______月_______日

建筑工程施工合同3

　　甲方：(發包方)

　　乙方：(承包方)

　　根據雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的約定，本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程保證金的支付達成補充合同供雙方遵守執行：

　　一.乙方機械設備(包括塔吊安裝)進場，支付首期保證金人民幣100萬元整。

　　二.工程項目完成招投標程序，甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保證金人民幣200萬元整。

　　本補充合同只是對工程保證金支付時間節點的補充說明，關于工程保證金的`權利義務違約責任等內容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準，雙方遵守執行。

　　本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效，此合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，同等具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表：法定代表：

　　委托代表：委托代表：

　　聯系方式：聯系方式：

　　簽署時間：

建筑工程施工合同4

　　發包人（全稱）（簡稱甲方）

　　承包人（全稱）（簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期總日歷天數天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：（人民幣）：萬元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、本合同專用條款

　　3、明確雙方權利、義務的`紀要、協議

　　4、本合同通用條款

　　5、投標書、招標文件和中標通知書

　　6、施工圖紙

　　7、標準、規范及有關技術文件、技術要求。

　　8、工程預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：年月日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。

　　發包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

建筑工程施工合同5

　　發包方(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設工程合同監督管理辦法》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：__________________

　　1.2工程地點：__________________

　　1.3承包范圍：__________________

　　1.4承包方式：__________________

　　1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月竣工。

　　1.6工程質量：合格

　　1.7合同價款(人民幣大寫)：_________(預算清單作為合同附件)

　　第2條甲方工作

　　2.1開工前3天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。

　　2.2指派_________為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線等不受損壞，并承擔相應費用。

　　2.4如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　第3條乙方工作

　　3.2指派_________為乙方駐工地代表，電話負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作。

　　3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第4條關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意。

　　4.2非因甲方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　第5條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2隱蔽工程驗收：

　　(1)工程具備隱蔽驗收條件前，乙方需自檢合格并于驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關資料)通知公司簽字確認。

　　(2)經驗收合格，甲方代表簽字后方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內未到場驗收，則視為合格。

　　(3)無論甲方代表是否參加驗收，當提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求剝露，并在驗收后重新隱蔽或修護后隱蔽。若檢查不合格，按公司制度執行處罰。

　　(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經濟損失和工期拖延均由乙方承擔。

　　5.3本工程質量應達到國家質量評定合格標準。

　　5.4工程竣工后，乙方書面報告申請通知甲方驗收，甲方自接到驗收報告5日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。驗收合可后，辦理移交手續。

　　第6條關于工程價款結算及付款方式的約定

　　6.1雙方商定本合同價款：

　　(1)暫定價格：_________(見預算)

　　(2)竣工結算：按預算單價，如清單中沒有的，甲乙雙方協商定價，以實際發生工程量結算。

　　(3)，付款方式：自合同簽訂之日起_________天內(材料進場)付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付總工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工驗收合格后付至_________%，質保期為一年，一年期滿后一次性結清。

　　6.2工程完工后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并結清工程款。

　　第7條有關質保期內的維修約定

　　7.1、保修范圍：凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內各部位、部件的損壞、脫落、變質、丟失、開裂等均屬乙方保修責任范圍。

　　7.2保修期限：從交付之日起計算，裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。

　　7.3保修費用：工程中已含保修費用，乙方收到通知后在約定時間24小時內給人修理，否則甲方有權通知其他單位進行修理。其發生費用從乙方保修費中扣除，并按甲方的工程制度進行相應處罰。

　　7.4材料采購與檢驗：

　　a甲方采購的材料或設備到場，乙方派人與甲方代表一起驗收，驗收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的損壞或丟失，由乙方承擔賠款。

　　B乙方采購的材料到場，乙方需將材料檢驗報告、合格證、環保證明文件(一份原件三份復印件)等書面報批甲方代表，同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設計、規范及封樣材料要求的材料，不予進場。乙方應重新采購并報驗，并承擔由此發生的一切費用。

　　第8條有關安全生產和防火的.約定

　　8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

　　8.2乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發生，乙方承擔一切責任，甲方不負責賠償。

　　8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第9條爭議或糾紛處理

　　9.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　第10條合同生效與終止

　　10.1本合同簽訂前，甲、乙雙方就本工程的有關約定事項，未經本合同確認的，一律無效。

　　10.2本合同簽訂后，有關合同條款的變更應訂書面補充協議，并報原審查、鑒證單位備案后生效。

　　10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內容后即告終止。

　　第11條合同份數

　　本合同正本兩份，由甲、乙雙方各執一份。

　　第12條其它約定

　　因現有施工圖部分節點及材質不明確，故所有工程量以清單單價為準，本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結算。

　　合同訂立時間：__________________

　　合同簽訂地點：__________________

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同6

　　甲方（業主）：

　　乙方（承包方）：柳州XX公司

　　依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律、法規的規定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致，依法訂立本合同。

　　一、工程概況

　　裝飾工程施工地點：沙XX單XX402號室

　　施工內容：按預算內容所列項目施工。

　　承包方式：全包（按預算所列包括）合同總工期80天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。

　　合同總價：82579.6元（詳見預算表）。

　　二、雙方工作

　　1.甲方工作

　　1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經乙方書面確認。

　　1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批文等手續，協調鄰里關系，保證乙方施工時間。

　　1.3向乙方提供施工所需的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

　　2.乙方工作

　　2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底，交甲方進行書面確認。

　　2.2乙方指派賈X為乙方駐場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。

　　2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。

　　2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。

　　2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　三、工期

　　1.工期延誤

　　1.1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：⑴甲方不能按約定提供開工條件。 ⑵設計變更和工程量變化。 ⑶甲方同意工期相應順延的其他情況。

　　1.2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方200元。

　　1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元違約金。

　　四、工程價款

　　支付簽訂合同當天，甲方支付總款30%，金額為24773.9元；總體驗收合格____日內，甲方支付總價款的剩余70%，計57805.7元。

　　五、材料供應

　　1.甲方供應的材料、設備應有材料設備表。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異的，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場____日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。

　　2.乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。

　　六、工程變更

　　在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。

　　七、質量與驗收

　　1.工程質量

　　1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據，以《____市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。

　　1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按照甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

　　2.竣工驗收與保修

　　2.1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，并在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的'視為竣工驗收已被確認。

　　2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：水電。

　　2.3雙方約定的保修項目內容期限為：預算所列項目保修________年（水電兩年）。

　　八、安全和防火

　　1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。

　　2.由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　九、違約責任

　　甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按照合同總價款的10％向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。

　　十、合同爭議解決方式

　　雙方約定在履行合同過程中發生爭議，由雙方協商解決或請物業管理處調解。協商或調解不成時，雙方可以按以下第1中方式解決：

　　1.由____市仲裁委員會仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　一、其他約定無。

　　二、本合同未盡事宜，經雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

　　三、組成本合同的文件包括：

　　1.本合同條款及合同附表；

　　2.施工圖紙、施工預算及做法說明；

　　3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議；

　　4.補充規定。

　　四、其他

　　1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量，雙方簽字后生效。

　　2.甲乙雙方遵照本合同履行完畢，本合同即告終止。

　　業主（簽名）：

　　承包方（蓋章）：

　　身份證號：

　　住址：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　________年____月____日

　　注冊地址：

　　法定代表：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　________年____月____日

建筑工程施工合同7

　　發包方（以下簡稱甲方）：_____________________

　　承包方（以下簡稱乙方）：_____________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　（一）工程名稱：_____________________

　�。ǘ┕こ痰攸c：_____________________

　　二、工程承包范圍

　　___________________________________

　　安全維護及整改。

　　三、合同工期

　　_______天。

　　四、工程造價

　　工程造價為：______________元整

　　五、質量標準

　　5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的`合格標準。

　　5.2使用標準、規范（包括但不限于以下內容）

　　5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。

　　5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規范》（_______，《_______省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第_______號），《_______省建設工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

　　7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

　　7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報告為準），一次停水、停電_______小時以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　九、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%。

　　9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的_______%，工程保修金留結算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責任

　　10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

　　10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　十一、安全生產和文明施工

　　認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　代表人：___________________

　　代表人：_____________________

　　日期：______年_____月_____日

建筑工程施工合同8

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

　　一、勞務合同期限

　　第一條、本合同勞務期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　二、工作內容

　　第二條、甲方同意根據乙方工作需要，派遣人員_____名擔任__________工作。

　　第三條、甲方所派遣人員應遵守乙方依法制定的規章制度，服從乙方管理。

　　三、勞務保護和勞務條件

　　第四條、乙方負責對甲方進行職業道德、業務技術、勞務安全、勞務紀律和甲方規章制度的教育。

　　第五條、乙方承擔甲方派遣人員（本市外）入店車費，負責工作期間住宿。

　　四、勞務報酬

　　第六條、乙方每月______日以人民幣形式支付甲方所派遣人員工資月____________元。

　　第七條、有下列情形之一的，甲乙雙方應變更勞務合同并及時辦變更合同手續：

　　1、甲乙雙方協商一致的；

　　2、立本合同所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行的。

　　五、當事人約定的其他內容

　　第八條、乙方同意付甲方準備金（月總工資的20%）______元，準備金由乙方提供派遣計劃的同時交付，準備金計入首月工資內。

　　第九條、甲方所派遣人員有下列情形之一，乙方可以解除本合同：

　　1、在試用期間被證明不符合錄用條件的；

　　2、嚴重違反勞務紀律和規章制度的；

　　3、嚴重失職、營私舞弊，對乙方利益造成重大損害的.；

　　4、被依法追究刑事責任的。

　　第十條、雙方解除合同應提前30天通知對方、雙方當事人在合同期滿30日內可向對方續訂合同。

　　六、違約責任

　　第十一條、甲乙雙方必須嚴格履行勞務合同，除遇有特殊情況，經雙方協商一致不能履行勞務合同的有關內容外，任何一方違反合同給對方造成經濟損失的，應根據其后果和責任大小，給對方賠償經濟損失。賠償金額按有關規定或實際情況確定。

　　七、勞務爭議處理及其它

　　第十二條、雙方因履行本合同發生爭議，當事人應當自勞務爭議發生之日起，60日內向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向____勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

　　第十三條、本合同未盡事宜或與今后國家、市人民政府有關規定相悖的，按有關規定執行。

　　第十四條、本合同一式_____份，甲乙雙方各執____份。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　代表人（簽字）：_______

　　身份證號碼：_______

　　_________年________月_______日

建筑工程施工合同9

　　甲方（發包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律，行政法規，遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，經雙方協商，就工程施工事宜達成協議并形成如下條款，協議雙方共同遵守。

　　一。工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：公園道西側

　　3、結構類型：框架，地下二層，地上三十層，地下車庫約4萬㎡，共計約20萬㎡。

　　4、合同價款：合同價款以正式建設工程施工合同確定的數額為準。

　　5、施工場地條件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應施工用水機具；施工場地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責；費用由甲方承擔，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實際發生量和用電損耗支付水電費，具備施工條件）。

　　6、工期：合同工期為兩年，開工日期為年月日至年月日，總工期為：天。

　　7、工程質量：合格，文明施工達市級文明工地要求。

　　二。承包范圍及承包方式

　　1、工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目乙方負責預埋、預留等內容。配合專業分包工程項目的界限：

　　a、基礎土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內。土方回填運距據實簽證為準。

　　b、電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業項目另行分包。

　　2、甲方要求：本工程合同（協議）簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程，一經發現，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關部門依據相關規定實施處罰。

　　三。付款方式

　　乙方收到工程款同時提供正式收款發票。

　　1、乙方墊資施工至正負零后7日內撥付已完成工程量價款的80%，以后每月撥付一次，每月的26日乙方上報已完成的工程量，甲方在十個工作日內審核并支付已完工程量價款的80%，如果甲方沒有審核完畢，按乙方上報的工程量計算并撥付。

　　2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%，結算完成后30日內甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95% 。

　　3、剩余工程結算款的5%作為工程質量保修金，自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%，滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80%，滿三年后28日內一次性付清。

　　4、甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢，結算中雙方如有爭議必須通過當地造價部門裁定。

　　四。結算方法：

　　1、工程造價：土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮，作為甲乙雙方工程結算造價。

　　2、執行20xx年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統一建筑安裝工程消耗定額》及相關定額，相關費用標準編制施工圖結算，認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主，造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。采用經甲方確認的市場價格調整（輔材及周轉、攤銷材料不做調整）：機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算并調整。

　　3、甲方直接分包的分項工程，乙方可以針對相應的安裝工程收取合同價款的2%的配合費，該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應配合甲方的專業發包工作，服從甲方總的計劃安排，為專業承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應的合同總價的2%配合費，分包工程稅收由分包方承擔。

　　4、采購價格的認定：采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據，采用市場價格的，雙方認定的價格為調差依據，進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法：工程逾期，但材料價格下降時，以逾期的材料價格為調價依據；工程逾期，但材料價格上漲時，以批準的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據。

　　五。工程設計變更

　　1、工程施工過程中，甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對工程變更內容進行現場簽證。凡屬于工程計劃（或變更）范疇的工作內容，必須按計劃（或變更）要求施工。凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監理方和乙方授權代表簽字蓋章生效，乙方必須將現場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算的依據，由此發生的工程費用結算方法執行第四條。

　　2、設計變更、工程洽商發生后一個月內因乙方責任不辦理簽字手續將不增加價款調整（如果屬于減項則調減工程價款）。

　　六。材料進場要求及計價

　　1、及主體工程質量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方采購，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產品及河北鋼鐵集團

　　2、指定品牌的材料設備甲方認質認價，由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質量關，材料設備進場前必須做好檢驗，做施工規定的必要的試驗等。經驗收合格后，方可進場使用。乙方對甲方指定的`材料質量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經甲方、監理單位認可。工程定位放線由規劃局負責的部分。費用由甲方承擔。

　　3、進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產品，甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，并由乙方承擔由此產生的費用，工期不予順延。

　　七。工程管理

　　1、甲方委派工程師現場代表，負責協調各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內容。

　　2、乙方委派項目經理全面負責本工程施工管理與服務工作，協調現場內所有專業施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存，履行本合同約定內容。

　　3、乙方現場臨時設施，各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。

　　4、工程竣工后（以質監站驗收日期為準）90日內，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。

　　5、乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理，甲方有權直令施工單位出場并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內的實際工程量并執行河北省20xx定額基價進行結算（材料價格調整執行第四條款第二條），由乙方承擔全部違約責任；凡工程存在質量隱患或即成事實的，乙方必須改正；對存在質量隱患或發生質量缺陷不改正的，每發生一次，甲方視具體事項給予經濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時扣除。

　　6、存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報甲方，經甲方簽認后才能進場，并執行合同約定的相關內容，并由乙方承擔由于工程分包而引發的相關責任。

　　7、為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價，乙方必須根據甲方要求及質量標準采購工程材料。

　　八。違約責任

　　1、因甲方原因造成的停工，由甲方駐現場項目經理和監理工程師認可后工期可以順延。

　　2、因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在1個月內結算完畢并支付乙方已經完成工程量的工程款。

　　3、乙方不按約定工期竣工，不按時交付工程，每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場，解除本協議并承擔因延期造成的一切法律責任。

　　4、如乙方工程質量出現較大問題造成甲方損失的，由乙方承擔并且乙方應按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發現乙方有重大質量、安全事故，甲方有權責令乙方撤場并解除本合同，由此引起的后果由乙方負責。

　　5、乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金，可由發包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。

　　九。雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務，被起訴并導致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協助執行或財產保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協助執行材料后10日內全額自行償還拖欠債務，并協調撤回起訴或撤銷保全或協議執行義務，或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。

　　十。此意向書雙方簽訂之日起3日內，乙方向甲方指定的賬戶內打入保證金貳佰萬元人民幣，待乙方進場后15日內甲方退還乙方全部保證金，且甲方不支付任何利息。（本意向書簽訂后3日內保證金未打入指定賬戶內，此意向書作廢）甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工，如果不開工甲方無條件退還乙方保證金（人民幣：貳佰萬元整），如果保證金未能在進場15日內（即6月30日）退還，則由歸還，且需按保證金日千分之五計息給乙方，計息起使日期由7月1日開始。

　　十一本意向書為工程結算的依據，具有法律效力，《建設工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同，以正式建設工程施工合同為準。

　　十二。未經事宜雙方友好協商，另行簽訂補充協議，如發生爭議可協商解決，協商不成可直接向當地人民法院起訴。

　　十三。本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同10

　　發包方：__________（簡稱甲方）

　　承包方：__________（簡稱乙方）

　　經甲、乙雙方協商，甲方同意將社區維修及改造以包工包料形式發包給乙方施工，就此項目施工事宜，訂立本協議：

　　一、工程項目內容地點：_______________

　　1、工程名稱：室內維修裝飾2工程內容:室內維修裝飾,廚房,廁所墻面,天棚

　　2、承包付款方式：按乙方進場開工，預付工程款總額的30％，其后按工程進度付款：余下3％驗收合格無質量問題一次付清。

　　二、工程價格：

　　1、廚衛墻面采用：250215;330內墻瓷片鋪貼。

　　2、衛生間、廚房地磚采用：300215;300防滑地磚。

　　3、鋁合金無煙灶臺180元㎡。

　　4,內墻涂料立幫XX得麗600,23元㎡

　　5、其他未涉項目，按市場價格甲、乙雙方商定價結算。

　　三、甲方責任：、甲方負責現場施工質量監督。

　　2、甲方負責協調施工期間周圍居民與施工所產生的矛盾。

　　3、甲方負責辦理施工所需證件及協調相關執法部門的工作。

　　4、甲方負責施工中水XX供應,確保乙方施工所需水電供應。

　　5、甲方負責聯系乙方施工人員住宿及材料堆放場地

　　6,若甲方更改項目,應承擔一切費用。

　　四、乙方責任：

　　1、乙方保證按合同工期完工（如遇特殊原因，工期順推）。

　　2、乙方施工必須保證質量。

　　3、乙方施工應盡量避免發生噪音，驚擾周圍居民。

　　4、施工期間，乙方應保證安全施工.

　　5:乙方必須服從甲方人員管理

　　五、施工工期：自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工，共計

　　六,付款方式:

　　1 、乙方進場后首付工程款總金額的`30％

　　2、竣工驗收合格后,依據乙方決算表甲方據實結清

　　七、未列入預算，預算報價單則，按實際增加結算。

　　八、工程驗收:

　　1 、乙方每項工程完工后,向甲方申報竣工驗收通知,三天內甲方組織人員進行驗收.

　　2 、驗收標準以國家相關驗收評定標準為依據.

　　3 、因乙方原因造成不合格的,由乙方承擔返工費用,工期不得順延,由甲方原因造成,由甲方承擔返工費用,工期順延.

　　九、合同期限：

　　1、本合同雙方代表簽字蓋章后生效,工程完工后并付清全部工程款,

　　2 ,合同執行期間,雙方如發生爭議,應協商解決,如協商無效,雙方均可向仲裁部門申請仲裁.

　　3、本合同未盡事宜，由雙方協商解決；

　　4、本合同一式貳份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方代表簽字：_______________

　　乙方代表簽字：__________

　　立合同日期：________年____月日

建筑工程施工合同11

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的.時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同12

　　發包人：________大學(以下簡稱甲方)

　　承包人：________建設公司(以下乙方)

　　甲方委托乙方承建教學、辦公兩用五層樓房一座。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：____________大樓。

　　工程地點：____市____路____號。

　　施工面積：____m2

　　工程造價：________萬元。

　　第二條工程按設計圖紙施工，其質量標準必須達到市建委有關施工驗收的規定要求。.

　　第三條工程期限為：____年____月____日起至____年____月____日止。

　　第四條工程結算和付款辦法為：自本合同生效之后五天內，甲方按工程造價的30%預付________萬元給乙方作備用款，以后按工程進度撥款。工程竣工、驗收合格后，甲方在一個月內給乙方付款應迭整個工程款的99%,即達________萬伍仟元。其余l%,即____元，作為保修期一年的.預留款。保修期滿后，甲方在十天內付清給乙方。

　　第五條工程驗收：乙方工程竣工后，由市質量監督部門負責驗收，簽收合格即交付甲方。

　　第六條違約責任：由于工程質量問題造成的損失，由乙方負責;乙方如未按期完工，每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工，則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續停水、停電八小時以上造成損失，則由甲方負責。

　　第七條其他條款：甲方應在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負責施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負責施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發生工傷事故，由乙方負責，甲方概不負責。

　　第八條本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份。副本一份，送交監證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。

　　發包人：___________________

　　電視大學(公章)

　　法定代表人：_______________(簽章)

　　地址：_____________________

　　承包人：___________________

　　建筑公司(公章)

　　法定代表人：_______________(簽章)

　　地址：______________________

　　鑒(公)證機關：________公證所(公章)

　　鑒(公)證人：________________(簽章)

　　簽約時間：____年____月____日

　　簽約地點：_________________

　　有效期限：至_____年___月___日

建筑工程施工合同13

　　項目單位：（以下簡稱“甲方”）

　　施工單位：（以下簡稱“乙方”）

　　甲、乙雙方依照《網絡綜合布線國家頒發的有關規范及標準和其他有關法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就網絡綜合布線工程事項協商一致，訂立本合同，以資共同守信。

　　一、工程概述：　　工程名稱：網絡綜合布線工程　　工程地點：　　

　　二、工程承包范圍：網絡布線工程，甲方要求的網絡綜合布線系統的全部內容。

　　三、合同工期：　　合同工期總日歷天數：15天，具體開工日期以合同生效次日起計算，如遇以下情況工期做相應順延：　　

　　（1）甲方在開工前未能向乙方提供施工場地或施工場地不能滿足施工要求；施工臨時設施，材料倉庫，施工水電、部門協調等工作未能解決，影響進場施工。

　�。�2）經甲、乙雙方協商同意，在施工中設計有變動而影響施工進度的。

　�。�3）因自然災害或其他不可抗拒力因素。　　四承包方式:　　本合同中規定的工程以包工、包料、包質量、包工期、包安全的方式實施總包工程。　　五合同價款及結算方式：　　

　　（1）本工程合同總價為：人民幣元，大寫：元整�！　。ㄆ渲袉吸c施工費：網絡元點合計個點。如有添減按實際點數計算）。

　�。�2）本合同雙方約定工程款支付方式為：合同簽訂____日內預付全合同價40%，即人民幣元，大寫：。工程設備及材料到現場后再付全合同價40%，即人民幣元，大寫：。待整個網絡工程驗收合格并結算完畢后一周內甲方一次性支付全合同價的20%，即人民幣元，大寫：。

　　（3）因甲方使用功能提高發生的設計變更導致的工程量增減，甲、乙雙方以工程量聯系單的方式予以確認，工程完工以后據實結算。除此之外工程量清單中沒有的項目不予增加，均包含在其他項目中。

　　（4）本合同采用固定單價，工程量清單中的綜合單價不因勞動力、機械、材料、設備等市場因素價格變化而做任何變化，工程量以甲、乙雙方確認的實際工程量為標準進行結算。

　　六、組成合同的文件及要求：　　

　　（1）本合同協議書。

　�。�2）合同有關當事人相互之間根據本合同發生的手寫、打字、復寫、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、聯系單、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳、傳真（書面文件）等。

　�。�3）雙方有關工程的洽商，變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　（4）合同文件的解釋以國家現行法律、法規為準，當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工作進度的情況下，由雙方協商解決。

　　七、工程驗收及質保：　　

　�。�1）工程質量標準：本合同工程質量要求符合國家有關工程合格等級標準。

　�。�2）乙方必須按照施工圖紙，說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方代表的監督。

　�。�3）乙方按工程進度及時提供關于工程質量的技術資料，嚴格按照建設單位要求組織設備、材料、并提供設備、材料出廠合格證、說明書、進口設備的`商檢證明等資料。

　�。�4）工程竣工驗收應以施工圖紙，設計說明、設計變更通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。

　�。�5）甲、乙雙方約定本工程完工以后，甲方收到乙方報告后____日內入組織驗收，　　如超過報告____日，甲方未按時驗收，視為甲方默認驗收完畢。

　　（6）驗收中發現有不符合質量要求的部分，由乙方負責返工。

　�。�7）對未驗收工程，在交工前乙方負責保養，并告知甲方不得使用，如甲方已經使用，即視同交驗。

　　（8）全部工程的質保：硬件設備（路由器、交換機、機柜、電源插板、面板、網線）等根據硬件廠家提供的質保方式質保，線路及敷設管線非人為、自然災害和其他不可抗拒因素導致損壞的________年質保。在質保期內如因人為或自然災害因素導致線路中斷或網絡故障，乙方只提供技術支持，不對任何直接或間接性后果負責。

　　（9）軟件類故障保修期為6個月，在質保期內如因人為自然災害因素或運營商發生重大變化，導致網絡故障或網絡中斷，乙方則只負責提供相關的技術支持。如超過保修期，乙方則按照甲、乙雙方所商定的費用按次收費進行付費服務。

　　八、雙方的權利及義務：　　

　　（1）甲方權利義務：　　

　　1、有權要求乙方按時保質保量完成工程施工任務。

　　2、向乙方提供必須的施工條件。

　　3、向乙方提供有關技術資料圖紙等。

　　4、指派代表，負責簽署相關合同文件，和處理施工中的協調工作。

　　5、依照合同約定向乙方即使支付工程款。

　　6、及時組織驗收及辦理結算手續。

　　7、提供零時庫房、施工場所施工所用水電等。

　�。�2）乙方義務與權力：　　

　　1、有權要求甲方按合同約定付款。

　　2、按合同約定要求完成施工任務。

　　3、按照合同約定承擔工程質量和保修期內質量保證責任。

　　4、乙方遵守安全施工的相關法則，操作規程，因違反上述法規、規章、規程引起的施工安全事故均由乙方承擔。

　　5、乙方將充分考慮配合甲方及其委派監理對工程的合同意見及要求。

　　6、指派文X向同志為工程代表，負責簽署相關合同文件和處理施工中的協調工　　作。

　　九、違約責任　　

　　（1）由于甲方未能依約履行義務的，應賠償乙方因此而造成的經濟損失。

　　（2）由于乙方未能依約履行義務的，應賠償甲方因此而造成的經濟損失。

　　十、爭議解決方式　　合同發生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，甲XX同意選擇下列第（）種解決方式：　　

　�。�1）可提交市仲裁機構。

　　（2）向人民法院起訴。

　　十一、附則　　

　�。�1）合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

　�。�2）本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。

　　（3）本合同一式兩份，甲XX方各執一份，均具有有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　委托代表人（簽字）：委托代表人（簽字）

建筑工程施工合同14

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條工程概況

　　1.1 工程名稱

　　1.2 工程地點：

　　1.3 承包范圍：

　　1.4 承包方式：

　　1.5 工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

　　1.6 工程質量：

　　1.7 合同價款(人民幣大寫)：

　　第二條甲方工作

　　2.1 開工前天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明

　　份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　2.2 指派

　　為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3 委托

　　監理公司進行工程監理，監理公司任命

　　為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方

　　份。

　　2.4 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　2.5 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　2.6 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第三條乙方工作

　　3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2 指派

　　為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條關于工期的約定

　　4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　第五條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73——91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300——88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4 由于甲方提供的'材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5.5 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.6 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　6.1 雙方商定本合同價款采用第

　　種：

　　(1)固定價格。

　　(2)固定價格加

　　%包干風險系數計算。包干風險包括內容。

　　(3)可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　6.2 本合同生效后，甲方分

　　次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

　　6.3 工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料

　　天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在

　　天內，結清尾款。

　　第七條關于材料供應的約定

　　7.1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值

　　%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　7.2 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條有關安全生產和防火的約定

　　8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

　　8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第九條獎勵和違約責任

　　9.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。

　　9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　9.3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　9.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　9.5 甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。

　　9.6 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　9.7 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　9.8 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第十條爭議或糾紛處理

　　10.1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　10.2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由

　　仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

　　第十一條其它約定

　　____________。

　　第十二條附則

　　12.1 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

　　12.2 本合同正式兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執份，乙方執份。

　　12.3 本合同履行完成后自動終止。

　　12.4 附件

　　(1)施工圖紙或作法說明

　　(2)工程項目一覽表

　　(3)工程預算書

　　(4)甲方提供貨物清單

　　(5)會議紀要

　　(6)設計變更

　　(7)其他

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　代理人：

　　代表人：

　　單位地址：

　　電話：

　　傳真：

　　郵碼：

　　開戶銀行：

　　戶名：

　　帳號：年月日

建筑工程施工合同15

　　發包方：______________（以下簡稱甲方）

　　承包方：______________（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議：

　　一、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施（以下簡稱建筑工程）。

　　二、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。

　　三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準，甲方保證手續齊全并獲得批準。

　　四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。

　　五、該建筑工程設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的安全責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。

　　六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的`除外。

　　七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。

　　八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工，_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。

　　九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本：

　　（一）、該建筑工程竣工驗收合格后30日內，甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。

　�。ǘ�、該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。

　　十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。

　　十一、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結構，因此造成的損失由改變方承擔全部責任。

　　十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境，積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。

　　十三、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。

　　十四、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。

　　十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承擔。

　　十六、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。

　　該合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份，經雙方簽蓋章后生效。

　　甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

【建筑工程施工合同】相關文章：