- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
加工承攬合同【經典】
隨著人們法律意識的建立,合同的地位越來越不容忽視,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。那么大家知道合同的格式嗎?下面是小編收集整理的加工承攬合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
加工承攬合同1
合同編號:________________
簽訂日期:________________
定作方:________________(以下簡稱甲方)
承攬方:________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品
品名:_______________
貨號:_______________
面料:_______________
顏色:_______________
尺碼:_______________
第二條服裝數量
1、計量單位
_______________
2、數量
_______________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數量質量:
______________
提供日期:
_______________
單價:
_____________
總金額:
_______________
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在_____天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在_____天內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:
_________
2、總金額(元):
___________
第七條包裝方式
內用,外用包裝,包裝費由方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:
_________
2、產品的交(提)貨期限:
________
第九條服裝驗收
1、驗收期間:__________
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應于___年___月___日前向乙方交付定金___元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于___年___月___日前向乙方交付預付款___元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起___日內,一次付清合同約定的全部款項。
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的',應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%元/天。
未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經雙方簽字后于___年___月___日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
甲方:______________
乙方:______________
日期:______________
加工承攬合同2
委托方:(甲方)________________________
承攬方:(乙方)________________________
1、加工的項目、產品名稱、規格數量價格、交貨期:________________________
2、乙方應根據甲方提供的圖紙和技術要求進行加工,確保加工件符合質量標準。在加工過程中和運輸過程中,允許出現最多千分之幾的損壞,但損壞的.零件必須歸還給甲方。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:乙方將負責往返運輸,并承擔所有相關運費。
5、加工完成后,由甲方按照質量標準進行驗收。
6、結算方式:通過銀行托收。
7、違約責任:甲方委托乙方加工,乙方應按約定時間完成加工任務;如逾期未完成,應承擔由此造成的經濟損失,罰金標準為每天加工產品總值的千分之一。若甲方未按約定時間和數量交付加工物品,導致乙方停工損失,應按實際損失進行賠償。
甲方:________________________
乙方:________________________
法定代表人:________________________
法定代表人:________________________
地址:________________________
地址:________________________
銀行帳號:________________________
銀行帳號:________________________
____________年____________月____________日
加工承攬合同3
定作方:
承攬方:
供料方:
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。
經三方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個工作日。
風險提示:
加工承攬業務中,質量約定必須明確具體,不可口頭約定或模糊約定,以避免日后發生糾紛。
質量條款要約定明確仔細。
雙方應以樣品為準來確定質量,除了雙方封存樣品外,還應提供書面的樣品質量描述。
為了避免樣品的遺失、損壞或內部質量問題引發糾紛,請妥善保管樣品并確保在需要時能夠提供完整的樣品信息和資料。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。
2、所有工程材料必須嚴格按照工程項目預算書規定的規格和品質要求選用。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方開始實施施工時,必須確保工地已經具備了適宜的施工條件。
3、在施工過程中,我們將與物業管理或相關管理單位進行協調,確保施工活動不會影響周邊環境和其他業主的正常生活。我們將及時與物業管理方溝通,協商施工時間、施工區域和施工方式,盡量減少對周邊環境和業主生活造成的影響。同時,我們也會配合管理單位的相關要求,確保施工過程安全有序,做到施工與周邊環境的和諧共處。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。
不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。
在承攬定制業務時,尤其是當定作方提供原材料時,承攬方必須格外注意對原材料的.質量驗收工作。只有經過嚴格的驗收并確保合格后,才能將原材料入庫使用。
根據合同法的相關規定,如果承攬方因保管不善導致定作方提供的原材料或完成的成果遭受毀損或滅失,承攬方應當承擔損害賠償責任。
為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提供符合約定的產品品種、型號、規格和質量。如果產品不符合約定標準,但甲方同意接受并利用,雙方應按照實際質量重新協商定價。
2、甲方交貨后,如發現質量問題,丙方應承擔返工、返修、報廢等相關費用,并對質量問題造成的生產延誤承擔責任。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收。
3、項目施工完畢后,由乙方工程監理先行進行自檢。自檢合格后,工程驗收單將上交給甲方,由甲乙雙方共同進行驗收。
4、甲方在驗收過程中如發現產品質量存在問題,應當在驗收單中詳細描述問題,并邀請乙方進行現場勘察確認。經雙方確認確有質量問題的,乙方需承諾進行后期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發現產品損壞,應立即通知乙方,并在12小時內安排乙方工作人員前往現場進行檢修和維護。乙方將及時到達現場,并向甲方報告維修情況。
24小時內保證制品的正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。
2、在工程進行過程中,若因乙方自身原因導致員工或第三方遭受人身傷害或財產損失,乙方應承擔全部責任。
3、由于乙方的不當使用、擅自改造、災害以及不可抗力等原因導致制品損壞,甲方免責。
十二、合同變更:
1、合同內容及條款的變更,必須經雙方代表另行起草合同附件,并在附件上簽字蓋章方為有效。
2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時,以合同變更后的附件為依準。
十三、違約責任:
1、甲方如因自身原因導致無法在約定的施工期內完成工程,每延遲一天需支付工程總額1%的違約金給乙方。
2、甲方若未能按時支付工程款項,超過約定日期一天,將按工程總額的1%作為逾期罰款。
3、由于審批手續導致工程延遲或罰款,甲方將承擔所有相關責任。
4、甲方未按時支付應付款項時,乙方保留所提供制品的所有權。
5、一方未經另一方同意擅自違反合同約定的情況下,另一方有權停止繼續履行合同,并要求違約方承擔由此造成的損失。
6、雙方如發生糾紛,應首先通過友好協商解決;若協商不成,可選擇向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經營執照
2、工程項目預算,施工圖及效果圖。
十五、合同成立和生效
1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附件及補充協議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十六、其他
本合同如有任何未盡事宜,經甲乙雙方或甲乙丙三方協商一致后可簽訂補充協議。補充協議經有關方蓋章簽字后生效,作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
若本合同與補充協議有任何沖突的情況下,應以補充協議為準。
若協商不成的,則適用其解釋的規定。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工承攬合同4
承攬方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:________職務:_______
定作方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。
2、承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
3、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。
4、定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。
5、承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
6、承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
7、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法:
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
2、承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
3、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
4、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
3、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
4、對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。
5、保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
6、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。
2、任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
3、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。
2、定金數額由雙方協商確定。
3、定作方不履行合同的,無權請求返還定金。
4、承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
5、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。
6、承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
7、定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
5、未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
11、如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的`責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
4、定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條
1、本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
2、本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同5
需方:________(甲方)
供方:_______(乙方)
合同編號:___________________
簽訂日期:____年____月____日
為了規范建筑門窗購銷行為,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規,明確雙方技術經濟責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方協商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
1、建筑門窗用途概況 工程名稱:________________;建筑結構:_______________; 工程地址:_____________________;使用層次:__________。
2、建筑門窗供應要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點詳細地址:____________________________________。
2.3其它要求:___________________________________________
3、結算和付款方式
3.2結算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________
4、技術要求
4.1乙方供應的產品應嚴格執行并符合__________標準,(標準名稱代號)___________________________________________________________。
4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。
4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5、驗收標準、方法及提出異議期限
5.1驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。
5.2 甲方在驗收時,如發現產品的'品種、型號、規格、顏色和質量不合規定,應妥善保管,并在__天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的,不得提出異議。
5.3 如發現產品有嚴重質量問題,甲方應在48小時內向____市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任
6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照民法典有關條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的 ____%的違約金。
6.2 如另行商定責任賠償規定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決,協商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1 乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應提從堆放場地,并及時做好相應的驗收工作,如出現問題應及時協商解決。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協商解決,否則造成后果乙方負責。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時,應及時主動通知乙方協商解決,否則造成后果由甲方負責。
8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風、洪水等)和其他不可預見事故發生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。
8.5 其他約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執二份,____市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方:____________乙方:____________
單位名稱:________單位名稱:________
___年___月____日___年___月____日
加工承攬合同6
發包人:_______________(以下簡稱甲方)
承包人:_______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關規定,結合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質量的原則,按期保質完成本工程,經雙方協商,達成以下協議:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 合同價格
木質門的綜合價格包括五金配件、門鎖、門框、門制作安裝、油漆等所有費用。這個價格囊括了工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、以及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等。這個綜合單價一次性確定,固定不變,不受人工、材料市場價格等因素變化的影響。
三、 承包范圍
承包的內容:
四、 工期期限
1、開始工作日期:年月日,結束工作日期:年月日必須完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在工程施工過程中,乙方將按照合同約定的工期和質量標準,積極組織施工工作。若乙方需要調整工期或遇到質量問題,將及時與甲方溝通,共同解決。
甲方有權單方面解除本合同,乙方應在2日內停止施工并撤離施工現場。解除合同后,乙方需自行承擔所有費用,甲方不承擔任何結算責任。
五、質量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規范施工,工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求,質量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、由于乙方施工質量不合格導致需要返工的情況發生,乙方應承擔所有與返工相關的費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規范規定進場合格材料,必須提供材料的產品質量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結算方式 1、付款方式: 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式:
(1)本工程預付款元;
(3)門窗安裝工程全部完成后,經過工程竣工驗收合格并交付建設單位后,甲方應在確定工程結算后的2個月內支付工程結算金額的95%。
(4)另外5%將作為質量保證金,保修期屆滿后一個月內無息支付。
八、工程驗收與結算
1.本合同項下的門窗安裝工程竣工驗收應根據設計安裝圖紙及說明書,遵循國家頒布的質量檢驗標準進行。
2.工程具備竣工驗收條件時,乙方應按照國家相關規定向甲方提交竣工驗收報告并申請驗收。
3.甲方應在收到竣工驗收報告申請后的七個工作日內組織驗收,驗收完成后的七個工作日內給予認可或提出修改意見。
4. 經甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本合同約定期限的,乙方須承擔違約責任。
5.驗收合格之前,甲方提供的物品如有損壞或丟失,由乙方承擔風險。驗收合格之后,責任方承擔相應物品的損壞或丟失風險。
九、安全文明施工
1、在班組進場之前,承包人需要指定一名管理人員與甲方進行協調。進場后,必須進行入場教育、三級教育和安全技術交底。所有進入工程項目的人員必須服從現場管理人員的統一指揮,遵守現場管理規定,佩戴必要的安全設備,按照操作規程進行作業,確保安裝質量。工作完成后要及時清理現場,保持安裝現場的整潔。如果需要返工或者受到工程處罰,乙方需要承擔罰款、返工費以及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現場必須嚴格遵守建筑安全法規,嚴格按相應安全操作規范和《現場施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業規程,發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的'罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發生嚴重傷亡安全事故時,乙方應立即按照相關規定向甲方報告,并采取措施保護現場,確保現場安全,防止事故擴大蔓延。同時,乙方應根據本合同約定的條款和相關法律法規處理事故。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、幫助乙方處理與工程總承包單位和其他施工單位之間的施工配合關系。
2、在簽訂本合同后的五個工作日內,甲方應向乙方提供土建圖紙和詳細的技術要求,并及時與乙方進行施工現場技術交底。
3、根據本協議規定,甲方應按時全額支付給乙方工程款項。
(二)乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。
(1)乙方在制作門前,需自行測量施工現場的洞口尺寸,并將測量結果提交給甲方審核確認。但甲方的審核確認并不代表對該尺寸的責任承擔。
(2)乙方在進行門的安裝前,必須對洞口尺寸進行再次測量確認,如有任何疑問或異議,應在施工前書面通知甲方,并按照甲方的要求進行處理。如果乙方未能提出異議,即視為乙方已確認施工現場條件,因此造成的誤差、損失及責任均由乙方承擔,不得要求延長工期或增加額外費用。
5、乙方應當遵守甲方、監理方、質檢等單位對工程的管理要求,全面負責施工現場和生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現場的清潔,并在甲方要求的時間內清除,否則,甲方有權委托他人清理,所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、在工程施工過程中,如果甲方需要對工程所需的門窗進行設計變更,應提前通知乙方,并且雙方要及時溝通協商,以便乙方調整施工進度計劃。
3、雙方確認:就涉及工程價款的確認事宜,雙方已經進行協商并達成一致解決方案。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責并承擔所發生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復并承擔費用。
甲方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
乙方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
加工承攬合同7
承攬方:_________
地址:_______
郵編:__________
電話:_________
法定代表人:____________
職務:____________
定作方:_________
地址:_______郵
編:__________
電話:_________
法定代表人:____________
職務:____________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。
定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;
定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。
保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:
1.交定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。
定金數額由雙方協商確定。
定作方不履行合同的,無權請求返還定金。
承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。
承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1.未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的._________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
7.實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9.未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10.擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1.中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;
協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
合同副本一式_________份,交_________各留存一份。
定作方:_________
承攬方:_________
代表人:_________
代表人:_________
地址:_________
地址:_________
電話:_________
電話:_________
開戶銀行:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
帳號:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
加工承攬合同8
訂立合同雙方:
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,為了保證木制品的質量,必須嚴格掌握所使用的木材干燥程度,確保榫縫和肩角結構的緊密性,以及表面的平整光滑。木材在使用過程中不能有變形、翹曲、撥縫或松榫等情況。塑料面必須平直整齊,四周不能有翹起或脫膠現象。同時,在安裝玻璃時,必須按照圖紙標示進行操作,保證位置方正、平直且方便安裝。
四,雙方按照乙方提出的質量要求和圖紙先制作規格樣品,待縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,并將其作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條乙方應于規定時間前將圖紙送交甲方。在工作過程中,如甲方發現圖紙存在問題,應及時告知乙方;乙方應在規定時間內回復并提出修改意見。若乙方未能在規定時間內回復,甲方有權停止工作并通知乙方。由此造成的任何損失需由乙方承擔賠償責任。
第五條工程價款:按核定價格單計算款________元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品完成后,甲方應主動通知乙方前來廠內進行驗收。乙方接到通知后必須在三天內赴廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求、圖紙和樣品為準,數量以合同規定為依據。如在檢驗過程中出現爭議,雙方可請縣物價局提供檢驗證明并解決。
第七條交貨時間和地點:本合同生效后,甲方需在30天內完成全部交貨,交貨地點為乙方指定的倉庫。如需提前或延期交貨,必須經雙方協商一致,并在協議規定的時間內交貨。若因甲方原因造成延遲交貨,則應承擔相應的違約責任。交貨時,乙方將派專人到倉庫驗貨,確認貨物數量、質量和包裝是否符合要求,如發現問題,甲方應立即處理并重新發貨。驗收合格后,由乙方負責接收貨物并辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸方式和費用承擔:甲方將負責貨物的運輸,每件貨物的運輸費用按照____元計算,總費用為____元,全部由乙方承擔。如因運輸而導致的貨物損失,甲方將承擔賠償責任。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款____元。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,如果甲方沒有按照合同規定提供符合質量要求的定制物品,乙方可以選擇接受其利用并按照實際質量支付相應費用;或者拒絕接受,并要求甲方承擔修理、更換和延遲交付的'責任。如果經過修整或更換后仍不符合合同規定,乙方有權拒收,所造成的一切損失由甲方承擔賠償責任。
二,如果甲方未能按照合同規定的數量交付定制物品,而乙方仍有需要,那么甲方必須相應地進行補償,并且已逾期交付的部分將按照逾期處理。如果乙方不再需要這些物品,他有權解除合同并要求賠償損失。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,若由甲方負責送貨,若在運輸過程中導致定制物品損壞,甲方應承擔修理責任并確保修理后的產品符合合同規定的質量標準。否則,乙方有權拒收貨物。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金。
三,如果乙方未能按照合同約定的時間提供所需的圖紙和其他技術資料,除非延遲交付對于定作物的交付日期造成影響,否則乙方應承擔因此造成甲方停工待料所產生的經濟損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條如果由于不可抗力的原因,使得甲方在約定期限內無法履行合同所定制的物品或者采購到原材料,則甲方可以憑借有關部門出具的證明免除違約責任。但是,甲方也應該采取積極的措施以盡量減少損失。如果不可抗力事件發生在合同規定的期限外,則甲方不能免除其責任。而如果乙方在拒收或延遲接受的情況下導致不可抗力事件的發生,則乙方應當承擔責任并賠償甲方所造成的損失。
第十五條在合同履行過程中,如發生任何爭議,雙方應及時協商解決。如無法協商一致,任何一方可向雙方約定的爭議解決機構申請仲裁或訴訟,也可向有管轄權的人民法院提起訴訟。雙方應全力配合爭議解決機構進行調查和證明,接受爭議解決機構裁決。
本合同于___經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠
代表人:________________
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:____縣支行營業所
賬號:________________
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:____縣支行
賬號:________________
日期:_______________年_______________月_______________日
加工承攬合同9
甲方: (委托方) ____________
乙方: (承攬方) ____________
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
1、名稱:XXX水泥焊接軌道板。
2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的.事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:______ 蓋章:______簽約人:______ 職務:______ 電話號碼:______
乙方: ______蓋章:______簽約人:______ 職務:______ 電話號碼:______
時間:________年____月____日
加工承攬合同10
合同編號:____________________
定作人:____________________
簽訂地點:____________________
承攬人:____________________
簽訂時間:_______年______月______日
第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限____________________
計量:____________________
工作量:____________________
報酬:____________________
項目名稱及內容:____________________
數量:____________________
交付期限:____________________
單位:____________________
工時:____________________
單價:____________________
金額:____________________
合計人民幣金額(大寫):____________________(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術標準、質量要求:____________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:____________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:____________________
第五條承攬人使用的材料由____________________人提供。材料的檢驗方法:____________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的.工作是:____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:____________________
第八條結算方式及期限:____________________
第九條定作人在______年______月_____日前交定金(大寫)____________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
加工承攬合同11
訂立合同雙方:
承攬方:__縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:__縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;
塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;
玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于__年______月______日前送交甲方。
甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;
乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。
因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。
驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。
雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:__年______月______日至__月日全部交貨。
任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。
交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;
每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。
甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;
不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;
經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的'償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。
但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;
在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;
協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__年______月______日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:__縣木具廠
代表人:____________
地址:___________
電話:___________
開戶銀行:__縣支行營業所
帳號:____________
乙方:__縣百貨公司
代表人:____________
地址:___________
電話:___________
開戶銀行:__縣支行
帳號:____________
______年______月______日
加工承攬合同12
承攬方:_______________________身份證號:_______________________電話:_______________________
定作方:珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號:_______________________電話: 0756-3897556
錦宏公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資
依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外)。
第五條:驗收標準和方法
依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點
依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限
按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,合同期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的.數量少于合同(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現全額陪償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時報請當地司法主管部門依法處理。
本合同自20___年5月9日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人):________________________
簽訂地點:_______________________日期:年____月____日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:_______________________日期:年____月____日
加工承攬合同13
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品,產品雕花單價雙方確認,(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機,打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工,甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下,能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準,并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內必須完工,_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的,在雙方協定的期限內完工,非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品,乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品,乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,一經查明有此種行為,甲方有權終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的'雕花產品,必須完全配套,并由甲方品質管理員驗收簽名,甲方生產管理人員簽名確認,方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產品,乙方必須在下月______號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認,甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任:
1、乙方不能按期限交貨,應當向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應當繼續履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成,可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
加工承攬合同14
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點:_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量
數量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規格|計量
數量|質量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的.期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:賬號:經辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
監制部門:印制單位:
加工承攬合同15
承攬方:
定作方:
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款____元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:___年__月__日至__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計___元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款___元(元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的'違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__年__月__日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(蓋章)代表人:(簽名)地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
乙方: 代表人: 地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
【加工承攬合同】相關文章:
加工承攬合同(1) -加工承攬合同01-17
承攬加工合同[精選]02-26
[精選]加工承攬合同07-17
加工承攬合同[經典]03-19
承攬加工合同06-13
承攬加工的合同02-28
加工承攬合同(經典)05-06
加工承攬合同06-20
加工承攬合同06-13