精品一区二区中文在线,无遮挡h肉动漫在线观看,国产99视频精品免视看9,成全免费高清大全

加工承攬合同

時間:2024-06-13 15:28:10 加工承攬合同 我要投稿

2022年加工承攬合同

  隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同的類型越來越多,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信很多朋友都對擬合同感到非?鄲腊,下面是小編精心整理的2022年加工承攬合同,歡迎大家分享。

2022年加工承攬合同

2022年加工承攬合同1

  委 托 方:簽 訂 地 點:

  承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日

  依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商, 簽訂本合同,共同信守。

  第一條:廣告承攬要求。

  1.1 項目(制作)

  1.2 廣告及活動內容及有關證件的'名稱、編號

  1.3 發布地點或形式:

  1.4 顏色:

  1.5 規格或材料:

  1.6 刊播次數、起止日期及時間:

  第二條:費用及支付方法

  2.1 費用

  本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)

  2.2 結算方式和期限:

  第三條:驗收方式及時間:

  第四條:違約責任

  4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

  4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。

  4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

  第五條:糾紛解決方式

  發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。

  1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

  2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。

  第六條:雙方商定的其他事項:

  第七條:附則

  本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

  委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:

  單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)

  地址: 地址:

  委托代理人: 委托代理人:

  電話: 電話:

2022年加工承攬合同2

  甲方:

  乙方:

  甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

  第一條:甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

  第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:

  1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

 。1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

 。2)合格模具定義:

  ①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;

  ②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

 、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規定。

  2、驗收方法(標準):

 、侔醇追降膱D紙和技術要求執行。

 、谀>呓Y構必須符合模具結構圖紙。

  3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

  第三條:原材料來源

  1、原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同

  第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

  1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

  2、交貨地點:甲方指定場所________________________。

  3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。

  4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。

  第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。

  貨款結算時間及方法:_____________________。

  付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。

  第六條:技術資料提供及保管:

  1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

  2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。

  第七條:質量異議/違約責任:

  1、對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

  2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。

  3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

  第八條:其他:

  1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。

  2、雙方簽訂的`技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

  3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

  4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

  5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。

  6、本合同委托項目,乙方不得轉發包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。

  第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。

  第十條:合同生效、附件

  2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。

  3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

  4、本合同附件資料具有同等法律效力。

  第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

  第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。

  甲方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

  乙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

2022年加工承攬合同3

  甲方:

  地址:

  電話:

  法定代表人:

  合同訂立地點:

  乙方:

  地址:

  電話:

  法定代表人:

  合同訂立地點:

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致,訂立本合同,共同遵守。

  第一條 加工地材名稱及單價

  一、砂石料加工為綜合包干單價,單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。

  二、乙方在開工后,必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。

  第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現場,提供所有設備(含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。

  第三條 加工砂石料質量要求

  乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。

  第四條 加工砂石料數量

  本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬m33,具體數量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃,乙方需服從甲方整體安排。

  第五條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

  一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認過領料單作為計算依據制作計價單,并扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行簽認,經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據。

  二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內不計利息退還。(若出現安全事故,甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付)。

  第六條 甲方權利義務

  一、指派工程技術人員和現場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

  二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,終止與乙方的合同關系,合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。

  三、負責提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。

  四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。

  五、負責協調關系。

  六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,確保每天所需的石料。

  七、負責組織車輛運輸吧原材料(山碴)運輸到乙方施工現場,并承擔運輸費用(場內運輸費由乙方承擔)。

  第七條 乙方權利和義務

  在滿足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。

  一、上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產操作規程操作,若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。

  二、在合同期內,乙方應在生產加工區域內設置安全警示標志,做好生產加工過程中的'安全管理工作,有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。

  第八條 違約責任

  一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。

  二、原材料、成品(即使經檢驗質量不合格)或半成品僅限于本項目建設使用,乙方不得對外銷售;生產線設施、設備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔_______萬元人民幣的違約金,連續兩次發生上述行為,甲方有權解除合同。

  三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

  四、乙方應采取有效安全保衛措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。

  第九條 履約保證

  提供履約保證金______萬元。

  第十條 爭議解決方法

  在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

  第十一條 協議的生效

  本合同經雙方簽字蓋章后生效。

  第十二條 附則

  本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份;乙方執_____份。

  甲方:

  授權代理人:

  合同訂立日期:

  乙方:

  授權代理人:

  合同訂立日期:

2022年加工承攬合同4

  定作方(以下簡稱甲方):

  承攬方(以下簡稱乙方):

  供料方(以下簡稱丙方):

  甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。:

  一、工程項目名稱:

  二、施工地點:

  三、工程量:

  四、工程總額及付款方式:

  1、工程總額:

  2、付款方式:

  3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權。

  五、工程期限:

  1、合同簽定次日起核算,7個工作日。

  風險提示:

  加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

  如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

  六、乙方工作:

  1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

  2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

  七、甲方工作:

  1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

  2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。

  3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

  4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

  八、丙方工作

  風險提示:

  原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。

  1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。

  2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

  九、驗收:

  1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

  2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。

  3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。

  4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行后期整改。

  5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。

  十、保修:

  1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行制品檢修,通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。

  十一、安全責任:

  1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

  2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。

  3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責任。

  十二、合同變更:

  1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。

  2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時,以合同變更后的.附件為依準。

  十三、違約責任:

  1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。

  2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。

  3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

  4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有制品所有權。

  5、如一方未經對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。

  6、在雙方發生糾紛時協商解決,協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

  十四、附件:

  1、雙方公司經營執照(加蓋公章)

  2、工程項目預算,施工圖及效果圖。

  十四、合同成立和生效

  1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

  2、附件及補充協議具有同等法律效力。

  3、本合同一式2份,雙方各持1份。

  十五、其他

  本合同若有未盡事宜的,經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議,經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補充協議與本合同有沖突的,以后補充協議為準。若協商不成的,則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規定。

 。ㄒ韵聼o正文)

  甲方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

  乙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

  丙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

2022年加工承攬合同5

  定做方:(以下簡稱甲方)

  承攬方:(以下簡稱乙方)

  根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

  一、加工制作內容

  1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為:東風德納車橋有限公司新建齒輪車間

  2、制作內容:(含稅)

 。1)、主構件:角鋼桁架

  材質:Q235B,合同噸位約69噸單價:6100元/噸

 。2)、主構件:吊車梁、鋼軌吊

  材質:Q235B,合同噸位約37噸單價:6000元/噸

  (3)、主構件:鋼柱、鋼梁

  材質:Q235B,合同噸位約91噸單價:5550元/噸

  以上單價所有構件均進行拋丸除銹,紅丹防銹底漆一道。

  二、合同價款及結算方式

  1、合同總價暫定為元大寫(以實際決算為準)。

  2、合同簽訂之日甲方付¥元,大寫給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵沖貨款,)

  3、結算方式:按照實際工程量結算。(每次發貨前付清當批次貨款)

  4、發票:增值稅發票。

  三、質量要求

  1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205—20xx)認真加工制作,確保構件質量達到鋼構規范要求。

  2、乙方需向甲方提供制作資料一份,原材料質量保證書、合格證、自檢探傷報告,所有原材料必須是大型鋼廠產品,所有鋼材的厚度應達到國家標準。

  3、鋼材應滿足設計材質要求。

  4要求檢測為:自檢探傷報告出廠材料

  四、交貨地點和時間:

  1、交貨地點:湖北團風鴻路工廠。

  2、發貨計劃及順序為:甲方提供詳細的交貨計劃,乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。

  五、包裝及運輸

  1、甲方負責組織運輸。裝車時應按照規范要求進行裝運,要求車輛使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,其中工廠裝車費用包含在合同價內。

  2、甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方在發運前另行交底)。

  3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車,甲方需保證構件運輸車輛進場場地要求。

  六、雙方權利及義務

  1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

  2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

  3、乙方必須接受甲方的.質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作,發現問題及時糾正。

  4、甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

  5、乙方加工質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

  七、違約責任:按《合同法》相關規定執行。

  八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則提交黃岡仲裁委員會仲裁。

  九、附則

  1、本合同壹式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份。

  2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結清為止。

  3、未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。

  甲方(蓋章):乙方(蓋章):

  開戶行:

  委托代理人:賬號:

  聯系方式:委托代理人:

  日期:日期:

2022年加工承攬合同6

  甲方(定作方):

  乙方(承攬方):

  根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

  一、加工制作內容

  1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。

  2、制作內容

  (1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);

  (2)次鋼構材質:;噸位:;單價約元(大寫:);

  (3)其他:以上主構件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。

  二、合同價款及結算方式

  1、合同總價暫定為元,(大寫)(以實際決算為準)。

  2、合同簽訂當日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。

  3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

  三、質量要求

  1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。

  2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

  3、要求第三方檢測單位為:

  (1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

  (2)其他檢測項目:。

  (3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□

  四、交貨地點和時間

  1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。

  2、交貨時間:年月日開始提貨。

  五、包裝及運輸

  1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。

  2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

  3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。

  六、雙方權利及義務

  1、甲方向乙方提供完整的'構件圖紙套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

  2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

  3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

  4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

  七、違約責任

  按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

  八、合同糾紛處理方式

  甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。

  九、附則

  1、本合同式份,雙方各執份。

  2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。

  3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充合同。

  甲方(蓋章):乙方(蓋章):

  法定代表人:

  委托代理人:法定代表人:

  委托代理人:

  年月日年月日

2022年加工承攬合同7

  承攬方:__________________

  定作方:__________________

  定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,

  以便共同遵守。

  第一條 加工成品:

  │品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

  第二條 加工成品質量要求:__________________________________________

  (加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:________________________

 。ǎ,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

  2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

 。常牧系任锲方唬ㄌ幔┤掌谟嬎,參照第七條規定執行。)

  第四條 技術資料,圖紙提供辦法:__________________________________

  (1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

  3, 定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

  第五條 價款或酬金:______________________________________________

 。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

  第六條 驗收標準和方法:__________________________________________

  (1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

 。玻ㄗ鞣綉敯春贤幎ǖ钠谙掾炇粘袛埛剿瓿傻墓ぷ。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的.技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

  第七條 交(提)貨的時間和地點:____________________________________

  (1, 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

 。,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

  第八條 包裝要求及費用負擔:______________________________________

  第九條 運輸辦法及費用負擔:______________________________________

  第十條 結算方式及期限:__________________________________________

  第十一條 其他:__________________________________________________

 。ㄈ纾海保 根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

  2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

  第十二條 承攬方的違約責任:

  一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

  六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

  七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

  九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

  十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任:

  一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

  三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交__

  _____(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:____________________(蓋章)

  代表人:____________________(蓋章)

  地址:________________________________

  電話:________________________________

  開戶銀行:____________________________

  帳號:______________________________

  承攬方:__________________________(蓋章)

  代表人:__________________________(蓋章)

  地址:_________________________

  電話:_________________________

  開戶銀行:_____________________

  帳號:_________________________

  一九_____年_______月______日訂

2022年加工承攬合同8

  訂立合同雙方:

  承攬方:以下簡稱甲方

  定作方:以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

  第一條加工成品

  第二條加工成品質量要求:

  1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

  3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

  4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

  第三條原材料由甲方提供。

  第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.

  第五條工程價款:按核定價格單計算款元。

  第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

  第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

  第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

  第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

  第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

  第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

  第十二條甲方的違約責任

  1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

  2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

  3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的.,由甲方賠償損失.

  4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

  5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

  3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

  第十三條乙方的違約責任

  1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

  2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

  3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

  4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

  5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

  6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

  第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

  第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

  甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:

  乙方:代表人:地址:電話:

  年月日

2022年加工承攬合同9

  甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

  乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

  甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自愿簽訂本合同。

  一、雙方權利義務

  1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

  2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。

  乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改并罰款,在支付款中扣除。

  3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。

  4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。

  5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。

  6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

  二、工程質量及施工要求

  1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。

  2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。

  3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

  4、房屋建成后一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。

  5、基礎:基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。

  6、墻體:外墻高米,內墻高米,砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。

  墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

  7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

  8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

  9、下水道:......

  三、工程款結算及支付

  1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

  2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。

  四、違約責任

  1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。

  如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

  因乙方原因致使合同無法履行的',乙方應承擔本合同總價款25%的違約金,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。

  2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

  五、爭議解決方式

  因本合同履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

  六、附則

  1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

  2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。

  3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。

  甲方簽字:

  乙方簽字:

  簽訂時間:年月日

2022年加工承攬合同10

  定作方(甲方):_______________

  代表:_________________________

  電話:_________________________

  承攬方(乙方):_______________

  代表:_________________________

  電話:_________________________

  簽定日期:____________________

  經雙方協商,遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑒定本加工承攬合同,并嚴肅地履行。

  品名:________

  規格:________

  單位:________

  數量:________

  加工費:________

  單價:________

  金額:________

  定作方供應原材料::________

  原材料品名:________

  規格:________

  單位:________

  數量:________

  日期:________

  成品單位耗用量:________

  1.技術資料、圖紙提供辦法:_______________________

  2.產品檢驗標準和方法:_____________________

  3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________

  4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________

  5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行,必須經雙方協商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。

定作方(甲方):_______________

承攬方(乙方):_______________

簽訂日期:________年________月________日

2022年加工承攬合同11

  承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________

  甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

  第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

  型號

  規格

  質量要求

  計量單位

  數量

  加工費

  單位

  總價

  第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

  完工時間

  檢驗時間地點

  檢驗標準與方法

  包裝標準

  包裝費承擔

  第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

  交付時間

  交付地點

  運輸方法

  運輸價款承擔

  第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

  型號

  規格

  質量要求

  計量單位

  數量

  單價

  總價

  圖紙、技術資料及交付時間

  第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

  交付時間

  交付地點

  交付數量

  包裝要求

  檢驗方法

  運輸方法和運費承擔

  第六條加工費結算辦法與時間

  _________。

  第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

  第八條甲方的違約責任

  1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

  5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

  6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

  第九條乙方的違約責任

  1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

  3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的`規定,向甲方償付違約金。

  5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

  第十條聲明及保證

 。ㄒ唬┘追剑

  1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

  2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

  3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

 。ǘ┮曳剑

  1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

  2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

  3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

  第十一條保密

  雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

  一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

  第十二條不可抗力

  本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動 亂、政府行為等。

  如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

  第十三條通知

  1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

  2.各方通訊地址如下:_________。

  3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

  第十四條爭議的處理

  1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

  2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

  (1)提交_________仲裁委員會仲裁;

 。2)依法向人民法院起訴。

  第十五條解釋

  本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

  第十六條補充與附件

  本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

  第十七條合同效力

  本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

  承攬方(蓋章):_____________定作方(蓋章):_____________

  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

  地址:_______________________地址:_______________________

  _________年____月____日_________年____月____日

  簽訂地點:___________________簽訂地點:__________________

2022年加工承攬合同12

  甲方:(定做方)

  乙方 (承攬方)附加身份證復印件

  加工xx,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:

  一、甲方權利和義務

  1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。

  2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。

  二、乙方的權利和義務

  1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。

  2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

  二、違約條款

  1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

  2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

  四、本合同有效期?? 月,200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。

  本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

  五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方 乙方:

  年月日

  供方(全稱):____________________________________

  地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

  法定代表人:____________ 職務:____________

  需方(全稱):____________________________________

  地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

  法定代表人:____________ 職務:____________

  根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。

  一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

  二、質量標準、驗收方法及地點:

  三、原材料來源及互利方法:

  四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

  五、貨款結算時間及方法:

  六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:

  七、經濟責任:

  八、其他:

  九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。

  十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業務主管部門備案。

  十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。

  十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。

  十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

  ·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

  供方:________________________

  代表人:_____________________

  ____年____月____日

  需方:________________________

  代表人:______________________

  ____年____月____日

  承攬方(全稱): _________________________________________

  定作方(全稱):_________________________________________

  合同編號: ______________簽訂地點: ______________________

  承攬方和定作方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。

  一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期:

  品_ 名

  規格

  單位

  數量

  單價

  金額

  分期交(收)貨數量

  備注

  月

  月

  月

  月

  月

  總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______

  定作款共計人民幣(大寫):___________

  二、質量標準:

  1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.

  2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

  三、質量檢驗及驗收辦法:

  定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

  四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。

  五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:

  1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的托運手續,運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。

  2、時間要求:交定作物期限應按照合同規定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,并且取得對方同意。

  委托承運人運輸的,以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

  六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

  七、定作款結算辦法及期限:

  1、 ___________________________________________________________________________________

  _______________________________________________ ________________________

  2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

  八、違約責任:

  第一點:定作方的違約責任

  (1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。

  (2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

 。3) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

 。4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,

 。5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

  第二點:承攬方的違約責任

 。1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

  (2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的`費用 ;

  (3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。

 。4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

  九、爭議解決方式

  本合同履行過程當中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向XX市人民法院起訴。

  十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。

  十一、因生產特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。

  十二、本合同履行過程當中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。

  ·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

  十三、雙方需約定的其它事項:

  ________________________________________ __________________________________________

  ____________________________________ __________________________________________

  __ _________________________________________________________________________________

  __ ___________________________________________________________________________________

  本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

  承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):

  法定代表人:_______法定代表人:_____

  電話:________電話:_______

  地址:________地址:_______

  開戶銀行:______開戶銀行:_____

  帳號:________帳號:_______

  日期:______ 年____ 月____ 日

2022年加工承攬合同13

  訂立合同雙方:

  承攬人:______________________________

  定作人:______________________________

  定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品

  編號:________________________

  名稱:________________________

  規格:________________________

  單位:________________________

  數量:________________________

  備注:________________________

  第二條 加工成品 質量要求

  (加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  編號

  名稱

  規格

  單位

  數量

  備注

  第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  ________________________________________________________________________

  (1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

  第四條 技術資料、圖紙提供辦法

  _____________________________________________________________________

 。1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)

  第五條 價款或酬金

  ___________________________________________________________________

 。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

  第六條 驗收標準和方法

  ________________________________________________________________________

 。1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)

  第七條 交貨的時間和地點

  ________________________________________________________________________

 。1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議;并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

  第八條 包裝要求及費用負擔

  ____________________________________________________________

  第九條 運輸辦法及費用負擔

  ___________________________________________

  _____________________________

  第十條 結算方式及期限

  ________________________________________________________________________

  第十一條 其他

  ________________________________________________________________________

  (如:1.根據國家有關規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)

  第十二條 承攬人的違約責任

  一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負者修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

  三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

  未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作時,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作人代保管時,應當償付定作人實際支付的`保管、保養費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。

  九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

  十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作人的違約責任

  一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

  三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除合同,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

  四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時,定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣,應當賠償承攬人的損失。

  五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此

  而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的,定作人應當承擔責任,并賠償承攬人由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份,交________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

  定作人:(蓋章)________________

  代表人:(蓋章)________________

  地址:__________________________

  電話:__________________________

  開戶銀行:______________________

  賬號:__________________________

  承攬人:(蓋章)________________

  代表人:(蓋章)________________

  地址:__________________________

  電話:__________________________

  開戶銀行:______________________

  賬號:__________________________

  ____________年_______月_____日

2022年加工承攬合同14

  定作人:

  簽訂地點:

  承攬人:

  簽訂時間:年月日

  第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

  加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

  數量

  名稱、型號單位、單價金額合計

  合計人民幣金額(大寫):

  (注:空格如不夠用,可以另接)

  第二條 定作人提供的材料

  材料規格

  計量

  數量質量

  提供日期

  消耗定額

  名稱型號單位

 。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)

  第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:

  第四條 加工物的技術標準、質量要求:

  第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:

  第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:

  第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

  第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的.日內答復。

  第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

  第十條 加工物的交付方式及地點:

  第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:

  第十二條 報酬的結算方式及期限:

  第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。

  第十四條 本合同解除的條件:

  第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

  第十六條 違約責任:

  第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:

 。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁;

  (二)依法向人民法院起訴。

  第十八條 其他約定事項:

  定作人(章):

  承攬人(章):

  住所:

  住所:

  法定代表人:

  法定代表人:

  居民身份證號碼:

  居民身份證號碼:

  委托代理人:

  委托代理人:

  電話:

  電話:

  開戶銀行:

  開戶銀行:鑒(公)證機關(章)

  賬號:

  賬號:

  經辦人:

  郵政編碼:

  郵政編碼:

  監制部門:

  印制單位:

2022年加工承攬合同15

  委托方:

  簽訂地點:

  承接方:

  訂日期:年月日

  依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。

  第一條:廣告承攬要求。

  1.1 項目(制作)

  1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

  1.3 發布地點或形式:

  1.4 顏色:

  1.5 規格或材料:

  1.6 刊播次數、起止日期及時間:

  第二條:費用及支付方法

  2.1 費用

  本次活動總金額為_______(大寫_______圓整)

  2.2 結算方式和期限:

  第三條:驗收方式及時間:

  第四條:違約責任

  4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。

  4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的`1%償付違約金。

  4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。

  第五條:糾紛解決方式

  發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。

  1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

  2. 向 當地 人民法院起訴。

  第六條:雙方商定的其他事項:

  第七條:附則

  本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

  委托方:

  單位名稱(蓋章)

  地址:

  委托代理人:

  電話:

  承攬方:

  單位名稱(蓋章)

  地址:

  委托代理人:

  電話:

【加工承攬合同】相關文章:

加工承攬合同(1) -加工承攬合同01-17

承攬加工合同10-19

加工承攬合同[經典]03-19

加工承攬合同(經典)05-06

承攬加工合同06-13

承攬加工合同[精選]02-26

[精選]加工承攬合同07-17

承攬加工的合同02-28

(精選)承攬加工合同07-12

加工承攬合同06-20